2026年一级造价工程师《工程计价》真题
一、单选题
1.某建设项目，工程费用15000万元，工程建设其他费用1800万元，基本预备费费率为5%，价差预备费300万元，建设期利息500万元，流动资产300万元。该项目工程造价为（ ）万元。
A.18350B.18440C.18650D.18740
【答案】B
2.下列专业工程的总投资构成中，增值税独立列项并与建筑安装工程平行计列的是（）。
A.铁路工程 B.水利工程 C.公路工程 D.水运工程
【答案A】
3.关于计算国产非标准社保购置税说法正确的是（）。
A.增值税的计算技术中包含外购配套件费
B.外购配套件费不含运杂费
C.利润的计算基数中包含外购配套件费
D.专用工具费以材料费为基础乘以一定百分比
【答案A】
4.某批进口设备离岸价为4000万元，国际运费率和运输保险费率分别为5%和5‰，银行财务费、外贸手续费合计为80万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。该批设备进口环节消费税为（ ）万元。
A.516.00B.562.81C.573.48D.586.25
【答案】B
5.下列建筑安装工程费用项目中，应计入企业管理费的是（ ）。
A.周转材料租赁费B.生产工人教育经费C.自有施工机械维护费D.职工探亲路费
【答案】D
6.关于国外建筑安装工程费用中相关费用组价的说法，正确的是（ ）。
A.税金和政府收取的各项管理费应单独分项报价
B.总部管理费由承包人采用浮动比率分摊进单价
C.分包交纳给总包单位的利润按比例分摊进单价
D.公式法仅适用于开办费的分摊
【答案】B
7.关于工程建设其他费中联合试运转费计算的说法，正确的是（）。
A.不考虑社保质量缺陷处理费
B.不考虑产品销售收入
C.包含设备安装过程中的调试、试车费
D.包含无负荷设备联动费
【答案A】
8.关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费计算的说法正确的是（）。
C.新建项目的场地准备和临时设施费可根据实际工程量估算
D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应按工程费用的比例计算
【答案C】
9.某建设项目静态投资为10000万元，项目基本预备费费率为5%，建设前期为0.5年。建设期为2年，投资在建设期2年内平均支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为3%，则该项目价差预备费为（）万元。
A.454.50 B.477.23 C.610.16 D.640.67
【答案A】
10.某建设项目建设期为2年，第1、2年年初分别从银行贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为4%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。
A.140.8B.180.0C.181.6D.283.2
【答案】D
11.关于工程量清单计价模式的说法，正确的是（）。
A.属于生产决定价格的成本法计价机制
B.实现了计价风险按合同约定由发承包双方分担
【答案】B
12.关于工程总承包模式下可行性研究后项目清单编制的说法，正确（）。
A.项目清单通常分解到分部分项工程
B.项目清单编码通常由四级编码组合而成
【答案】B
13.关于模拟工程量清单的说法，正确的是（ ）。
A.模拟工程量清单既可用于施工发承包模式又可用于工程总承包模式
B.模拟工程量清单与标准工程量清单的编制基础相同
C.模拟工程量清单减少了承包方的风险
D.模拟工程量清单是依据发包人的详细施工图设计编制的工程量清单
【答案】A
14.各项目单元层级中，可同时作为投资估算和概算指标应用的是（）。
A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程
【答案】C
15.甲地2026年拟建一年产30万套电子产品的项目。根据调查，乙地2025年建设的年产15万套相同产品的已建项目的静态投资额为60000万元，生产能力指数为0.8，2025年至2026年物价平稳，但历年统计结果显示，甲地工程造价水平较乙地高8%。采用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资为（ ）万元。
A.129600.00B.121849.22C.112823.35D.104466.07
【答案】C
16.下列估算方法中，适合可行性研究阶段投资估算的是（）。
A.系数估算法 B.比例估算法 C.指标估算法 D.生成能力指数法
【答案C】
17.下列建筑的平面形状中，建筑周长系数最大的是（）。
A.圆形 B.矩形 C.L形 D.T形
【答案C】
18.《政府投资条例》规定投资概算超过经批准的投资估算一定比例，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告，该比例是（）。
A.3% B.5% C.8% D.10%
【答案D】
19.某地拟建一工程，与其类似的已有工程单方工程造价为4000元/㎡，其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费分别占工程造价的18%、45%、12%、10%。已知拟建工程与类似工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费的差异系数分别为1.01、1.03、0.97、1.02，除此以外的其他费用差异系数为1。采用类似工程预算法计算，该拟建工程单方工程造价为（ ）元/㎡。A.3455B.4055C.4062D.4064
【答案】B
20.下列各项费用中，应计入单位工程施工图预算的是（ ）。
A.企业管理费B.项目建设管理费C.建设期利息D.铺底流动资金
【答案】A
21.工程总承包模式下选择总价合同时，关于合同价款风险承担的说法，正确的是（ ）。
A.工程总承包范围内的设计缺陷风险由发包人承担
B.改变“发包人要求”所造成的工程变更风险由承包人承担
C.不可预见的地质条件造成的工程费用和工期变化风险由承包人承担
D.超出合同约定风险边界范围的事项可调整合同价款
【答案】D
22.某工程合同总额为20000万元，其中主要材料及构件费用所占比重为40%，合同约定的预付款总额为5000万元。按起扣点计算法的预付款起扣点为（ ）万元。
A.3000B.5000C.7500D.8000
【答案】C
23.关于社会投资项目质量保证金管理的说法，正确的是（ ）。
A.交由金融机构托管
B.预留在地方财政部门管理
C.交由项目使用单位管理
D.按国库集中支付的有关规定执行
【答案】A
24.竣工决算编制时，应列入其他投资支出的是（ ）。
A.办公生活用家具、器具购置支出
B.土地征用及迁移补偿费
C.项目建设管理费
D.城市绿化支出
【答案】A
25.某企业测定预制钢柱构件安装的机械台班消耗量标准。在正常施工条件下，某工作日生产小组利用1台起重机共安装完成单根重量2.8吨的钢柱10根。通过现场信息化手段收集的数据可知，在工作班8小时内，工人小组集体休息时间为1h，因施工组织不善和机械突发故障造成的停工时间为1.5h，其余时间均正常工作。计算该企业此规格预制钢柱安装的起重机台班消耗量为（ ）台班/t。
B.0.029
26.用1:1水泥砂浆贴400mm×400mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm，瓷砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则每100㎡瓷砖墙面中砂浆消耗量为（ ）m³/100㎡。
D.1.015
27.关于人工日工资单价的构成和变化的说法，正确的是（ ）。
C.应包括职工职业技能鉴定、职业资格认定等费用
28.关于措施项目清单报价编制的说法，正确的是（ ）。
B.投标人应承担措施项目报价合理性的风险
29.我国目前评标中初步评审的全部内容包括（ ）。
D.形式评审、资格审查、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审
30.关于建设工程施工合同签订的时间及规定的说法，正确的是（ ）。
D.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金并赔偿损失
31.工程总承包采用固定总价合同时，关于预备费的说法，正确（ ）。
D.由投标人自主报价，归承包人所有
32.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，关于合同价款争议鉴定的说法，正确的是（ ）。
B.对因人工费调整文件引起的调整人工费争议，如合同约定不执行的，应做出不执行文件的鉴定
33.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中的材料和设备款的预支比例为该费用的（ ）。
C.80%
34.关于建设工程竣工图的说法，正确的是（ ）。
A.应当绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图
35.关于承包人违约解除合同的工程价款结算，发包人应支付的是（）。
C.已按进度计划运至现场的材料、工程设备费用
36.工程施工过程中，进度款支付前对分部分项工程项目清单工程量计量应依据的图纸是（ ）。
C.施工图纸
37.某工程施工过程中发生如下事件：①发包人延迟提供施工图纸，窝工40个工日；②发包人要求对隐蔽工程进行重新检查，用5个工日，修复该隐蔽工程用工20个工日。施工合同约定，人工工日单价300元/工日，窝工补贴150元/工日，管理费、利润分别按人工费的20%、10%计算。若不考虑其他费用，在隐蔽工程质量检验合格的情况下，承包人可索赔的金额为（ ）元。
C.16950
38.某项目发包人依法确定专业分包工程发生工程变更，引起进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与平行工作Y（在非关键线路上）同时发生工程延长，其中工作X延长40天，工作Y延长56天，其他工作未受影响。若原合同工期为1200天，工作Y总时差46天、剩余自由时差为10天，该专业分包工程总承包服务费为500万元，受工期变更影响专业分包工程总承包服务费调整价款为（ ）万元。
B.115
39.关于暂估价和暂列金额引起的合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
D.竣工结算时未使用的暂列金额归发包人所有
40.某施工合同中约定材料价格差额按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024价格信息调整法计算，但未明确约定材料价格风险幅度。已知钢筋的投标人投标价格、基准期发布价格分别为4500元/t、4100元/t，施工中某期钢筋的造价信息发布价为4800元/t，该期钢筋的实际结算价应是（ ）元/t。
A.4575
41.采用计日工计价的工作，承包人将发生计日工内容的有关报表和凭证报送发包人复核的时限为（ ）。
D.该项工作实施过程中的每一天
42.采用总价合同的工程，因工程量清单缺陷应予以调整合同价款的是（）。
B.以暂定数量单价计价的分部分项工程项目
43.将合同清单内分部分项工程的施工图纸按合同图纸增加的工程量视（ ）。
B.工程变更
44.某建材从两处采购，其采购量、原价、运杂费（均不含增值税）及相关费率如下表所示。该建材的不含税单价应为（ ）元/t。
D.896.24
45.投标文件存在投标报价算术性错误及不完全时修正的说法，正确（）。
B.已标价工程量清单中未填写单价和合价的项目，视为该项费用已包含在其他项目的单价和合价中
46.某工程实施过程中，发承包双方对合同价款调整存在争议，下列解决争议的做法中，正确的是（ ）。
D.未达成一致的暂缓支付部分，待竣工结算款同期支付
47.根据《招标投标法》及有关规定，关于投标人的投标报价法定上限的说法，正确的是（ ）。
C.最高投标限价
48.已知某地区2026年上半年新建工厂的主厂房、运营楼、动力中心、仓库、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建工厂的报告期造价综合指数是（ ）。
C.1.025
49.关于工程造价数字化发展趋势的说法，正确的是（ ）。
B.数字技术可以扩展以造价为核心的项目管理
50.关于投资估算作用的说法，正确的是（ ）。
A.投资估算可作为项目资金筹措的依据
51.关于确定项目合理建设规模的说法，正确的是（ ）。
D.为了防止投资项目效率低下和资源浪费，国家对某些行业的建设项目规定了规模界限
52.关于工程量清单项目特征描述的说法，正确的是（ ）。
A.若采用标准图集能够满足全部项目特征描述要求的，可直接采用“详见××图集”的方式描述
53.关于最高投标限价编制的说法，正确的是（ ）。
B.国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价
54.关于投标人投标报价汇总的说法，正确的是（ ）。
A.投标报价中的暂列金额应按招标工程量清单内提供的金额为准
55.关于投标人投标报价费用项目和费用计算的基础的说法，正确（ ）。
A.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础
56.关于招标工程量清单的编制和发布的说法，正确的是（ ）。
D.编制招标工程量清单应按工程量计算标准的规定进行清单列项，相同清单项目应保证编码相同
57.关于国际工程投标报价开办费的说法，正确的是（ ）。
B.用于施工之外的其他现场准备工作所需的费用
58.某工业建设项目由两个车间组成，各项费用如下表所示，已知车间一分摊到的工程保险费是20万元，则车间二应分摊的工程保险费是（ ）万元。
D.31.71
59.关于增值税计税方法的说法，正确的是（ ）。
C.在简易计税法下，所有的进项税额都不能抵扣
60.建设工程施工合同具有的情况中，应认定为合同无效的有（ ）。
C.承包人因转包建设工程与他人签订的施工合同
二、多项选择题
1.关于设备及工器具购置费的说法，正确的有（ ）。
C.进口设备外贸手续费只在委托外贸公司代理进口业务时发生
D.进口设备增值税的计算基数为到岸价、关税和消费税之和
E.为保障近期正常生产购置的备品备件购置费应计入设备购置费
2.与临时设施建造相关的费用中，应计入建筑安装工程费中临时设施费用的有（ ）。
C.施工现场临时加工厂
E.施工现场彩色钢板围挡
3.下列费用中，应计入工程咨询费的有（ ）。
B.节能评估费
C.专有技术服务费
D.竣工图编制费
E.BIM技术咨询费
4.下列各项信息和资讯中，属于工程计价信息的有（ ）。
B.典型工程数据
C.人工、材料、施工机具的市场价格信息
E.造价指标
5.下列各项单位中，属于功能性单位的有（ ）。
A.住宅户数（户）D.办公人数（工位）E.可租售面积（㎡）
【答案】AD
E6.关于可行性研究阶段的投资估算方法的说法，正确的有（ ）。
A.建筑工程费估算通常应选择统一的实物工程量计算方法
B.工器具及生产家具购置费根据项目主要设备表及价格、费用资料编制
C.安装工程费可以根据行业和地方相关部门定期发布的价格信息或市场询价进行估算
D.有合同或协议明确的费用时，工程建设其他费用应按合同或协议列入
E.在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整
【答案】DE
7.下列工程概算中，属于设备及安装工程概算内容的有（ ）。
A.电气设备及安装工程概算
B.电气、照明工程概算
C.弱电工程概算
D.通风、空调工程概算
E.热力设备及安装工程概算
【答案】AE
8.根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，因工程变更引起施工条件变化情况下需调整综合单价，与施工条件变化相关的有（ ）。
B.工程基础的变化
C.施工季节的变化
D.材料运输方式的变化
E.构件规格的变化
9.关于工期索赔的说法，正确的有（ ）。
A.因承包人原因造成施工进度滞后，属于不可原谅延期
C.可原谅延期事件在关键线路上时，延误的时间即为索赔工期
D.网络图分析法适合计算多干扰事件共同作用引起的索赔工期
E.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者不承担延期责任
10.在施工过程结算中列支的费用，工程竣工结算时仍需重新计算的有（）。
A.安全生产措施费用
D.总承包服务费用
11.下列建设工程合同价款争议的解决结果中，对发承包双方均有约束力的有（ ）。
A.双方协商签订的和解协议
D.有异议的仲裁裁决
E.有异议的法院判决
12.下列工程造价信息及造价资讯中，编制最高投标限价分部分项工程费用时通常参考的有（ ）。
A.近期发布的类似工程市场竞争合理投标单价
B.近期签订的类似工程合同价格
C.近期完成的类似工程设计概算的价格
D.发包人认为符合投资控制要求的人工、材料、施工机具台班的价格
13.关于专业工程暂估价计价表编制与填报的说法，正确的有（ ）。
C.专业工程暂估价为包含增值税的专业工程费用
D.发包人可根据项目情况，结合同类工程的实际价格或概算金额确定暂估价
E.结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”
14.对投标文件响应性评审时，属于显著的差异或保留情况的有（ ）。
A.对工程的范围、质量或使用性能产生实质性影响
B.对合同中规定的招标人的权利或投标人的义务造成实质性的限制
C.对其他投标人的竞争地位产生不公正影响
15.因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时，与合同清单中列项的措施项目有（ ）。
A.施工排水B.施工降水C.脚手架
16.根据通用合同条件，下列因发包人变更指示造成的影响中，承包人应向工程师发出通知的有（ ）。
A.对环境保护产生实质性影响
B.降低工程的安全性
C.所涉设备难以采购
E.造成工期延误
17.下列各项费用或成本中，应当按照无形资产核算入账的有（ ）。
C.自创专利权产生的研发成本
D.自创专利权时产生的交易成本E.向土地管理部门申请土地使用权并为之支付的出让金
18.关于总承包服务费清单编制的说法，正确的有（ ）。
A.发包人发包的专业分包工程、直接发包的专业工程应分别列项计量
D.直接发包的专业工程总承包服务费宜以项目量计量
E.按费率计算的专业分包工程总承包服务费，宜以暂估价作为计价基础
19.下列费用中，应计入工程建设其他费的有（ ）。
C.专有技术使用费
E.BIM技术咨询费
20.关于施工机械台班单价计算的说法，正确的有（ ）。
B.台班维护费＝台班检修费×维护费系数
D.台班人工费＝人工消耗量×年度制度工作日/年工作台班×人工日工资单价E.台班其他费＝（年车船税＋年保险费＋年检测费）/年工作台班
21.关于人工、材料、施工机具台班消耗量编制的说法，正确的有（ ）。
A.工序消耗量由工序作业时间和规范时间两部分组成
C.材料消耗量由材料净用量、不可避免的施工废料和材料损耗量组成
D.材料损耗量可用现场技术测定法确定
22.关于工程量清单计价方法的说法，正确的有（ ）。
A.招标文件中专业工程暂估价应列入其他项目清单
B.分部分项工程费一般采用综合单价方式计价
D.措施项目清单可采用总价措施项目计价
1.某建设项目，工程费用15000万元，工程建设其他费用1800万元，基本预备费费率为5%，价差预备费300万元，建设期利息500万元，流动资产300万元。该项目工程造价为（ ）万元。
A.18350B.18440C.18650D.18740
【答案】B
2.下列专业工程的总投资构成中，增值税独立列项并与建筑安装工程平行计列的是（）。
A.铁路工程 B.水利工程 C.公路工程 D.水运工程
【答案A】
3.关于计算国产非标准社保购置税说法正确的是（）。
A.增值税的计算技术中包含外购配套件费
B.外购配套件费不含运杂费
C.利润的计算基数中包含外购配套件费
D.专用工具费以材料费为基础乘以一定百分比
【答案A】
4.某批进口设备离岸价为4000万元，国际运费率和运输保险费率分别为5%和5‰，银行财务费、外贸手续费合计为80万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。该批设备进口环节消费税为（ ）万元。
A.516.00B.562.81C.573.48D.586.25
【答案】B
5.下列建筑安装工程费用项目中，应计入企业管理费的是（ ）。
A.周转材料租赁费B.生产工人教育经费C.自有施工机械维护费D.职工探亲路费
【答案】D
6.关于国外建筑安装工程费用中相关费用组价的说法，正确的是（ ）。
A.税金和政府收取的各项管理费应单独分项报价
B.总部管理费由承包人采用浮动比率分摊进单价
C.分包交纳给总包单位的利润按比例分摊进单价
D.公式法仅适用于开办费的分摊
【答案】B
7.关于工程建设其他费中联合试运转费计算的说法，正确的是（）。
A.不考虑社保质量缺陷处理费
B.不考虑产品销售收入
C.包含设备安装过程中的调试、试车费
D.包含无负荷设备联动费
【答案A】
8.关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费计算的说法正确的是（）。
C.新建项目的场地准备和临时设施费可根据实际工程量估算
D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应按工程费用的比例计算
【答案C】
9.某建设项目静态投资为10000万元，项目基本预备费费率为5%，建设前期为0.5年。建设期为2年，投资在建设期2年内平均支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为3%，则该项目价差预备费为（）万元。
A.454.50 B.477.23 C.610.16 D.640.67
【答案A】
10.某建设项目建设期为2年，第1、2年年初分别从银行贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为4%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。
A.140.8B.180.0C.181.6D.283.2
【答案】D
11.关于工程量清单计价模式的说法，正确的是（）。
A.属于生产决定价格的成本法计价机制
B.实现了计价风险按合同约定由发承包双方分担
【答案】B
12.关于工程总承包模式下可行性研究后项目清单编制的说法，正确（）。
A.项目清单通常分解到分部分项工程
B.项目清单编码通常由四级编码组合而成
【答案】B
13.关于模拟工程量清单的说法，正确的是（ ）。
A.模拟工程量清单既可用于施工发承包模式又可用于工程总承包模式
B.模拟工程量清单与标准工程量清单的编制基础相同
C.模拟工程量清单减少了承包方的风险
D.模拟工程量清单是依据发包人的详细施工图设计编制的工程量清单
【答案】A
14.各项目单元层级中，可同时作为投资估算和概算指标应用的是（）。
A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程
【答案】C
15.甲地2026年拟建一年产30万套电子产品的项目。根据调查，乙地2025年建设的年产15万套相同产品的已建项目的静态投资额为60000万元，生产能力指数为0.8，2025年至2026年物价平稳，但历年统计结果显示，甲地工程造价水平较乙地高8%。采用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资为（ ）万元。
A.129600.00B.121849.22C.112823.35D.104466.07
【答案】C
16.下列估算方法中，适合可行性研究阶段投资估算的是（）。
A.系数估算法 B.比例估算法 C.指标估算法 D.生成能力指数法
【答案C】
17.下列建筑的平面形状中，建筑周长系数最大的是（）。
A.圆形 B.矩形 C.L形 D.T形
【答案C】
18.《政府投资条例》规定投资概算超过经批准的投资估算一定比例，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告，该比例是（）。
A.3% B.5% C.8% D.10%
【答案D】
19.某地拟建一工程，与其类似的已有工程单方工程造价为4000元/㎡，其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费分别占工程造价的18%、45%、12%、10%。已知拟建工程与类似工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费的差异系数分别为1.01、1.03、0.97、1.02，除此以外的其他费用差异系数为1。采用类似工程预算法计算，该拟建工程单方工程造价为（ ）元/㎡。A.3455B.4055C.4062D.4064
【答案】B
20.下列各项费用中，应计入单位工程施工图预算的是（ ）。
A.企业管理费B.项目建设管理费C.建设期利息D.铺底流动资金
【答案】A
21.工程总承包模式下选择总价合同时，关于合同价款风险承担的说法，正确的是（ ）。
A.工程总承包范围内的设计缺陷风险由发包人承担
B.改变“发包人要求”所造成的工程变更风险由承包人承担
C.不可预见的地质条件造成的工程费用和工期变化风险由承包人承担
D.超出合同约定风险边界范围的事项可调整合同价款
【答案】D
22.某工程合同总额为20000万元，其中主要材料及构件费用所占比重为40%，合同约定的预付款总额为5000万元。按起扣点计算法的预付款起扣点为（ ）万元。
A.3000B.5000C.7500D.8000
【答案】C
23.关于社会投资项目质量保证金管理的说法，正确的是（ ）。
A.交由金融机构托管
B.预留在地方财政部门管理
C.交由项目使用单位管理
D.按国库集中支付的有关规定执行
【答案】A
24.竣工决算编制时，应列入其他投资支出的是（ ）。
A.办公生活用家具、器具购置支出
B.土地征用及迁移补偿费
C.项目建设管理费
D.城市绿化支出
【答案】A
25.某企业测定预制钢柱构件安装的机械台班消耗量标准。在正常施工条件下，某工作日生产小组利用1台起重机共安装完成单根重量2.8吨的钢柱10根。通过现场信息化手段收集的数据可知，在工作班8小时内，工人小组集体休息时间为1h，因施工组织不善和机械突发故障造成的停工时间为1.5h，其余时间均正常工作。计算该企业此规格预制钢柱安装的起重机台班消耗量为（ ）台班/t。
B.0.029
26.用1:1水泥砂浆贴400mm×400mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm，瓷砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则每100㎡瓷砖墙面中砂浆消耗量为（ ）m³/100㎡。
D.1.015
27.关于人工日工资单价的构成和变化的说法，正确的是（ ）。
C.应包括职工职业技能鉴定、职业资格认定等费用
28.关于措施项目清单报价编制的说法，正确的是（ ）。
B.投标人应承担措施项目报价合理性的风险
29.我国目前评标中初步评审的全部内容包括（ ）。
D.形式评审、资格审查、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审
30.关于建设工程施工合同签订的时间及规定的说法，正确的是（ ）。
D.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金并赔偿损失
31.工程总承包采用固定总价合同时，关于预备费的说法，正确（ ）。
D.由投标人自主报价，归承包人所有
32.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，关于合同价款争议鉴定的说法，正确的是（ ）。
B.对因人工费调整文件引起的调整人工费争议，如合同约定不执行的，应做出不执行文件的鉴定
33.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中的材料和设备款的预支比例为该费用的（ ）。
C.80%
34.关于建设工程竣工图的说法，正确的是（ ）。
A.应当绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图
35.关于承包人违约解除合同的工程价款结算，发包人应支付的是（）。
C.已按进度计划运至现场的材料、工程设备费用
36.工程施工过程中，进度款支付前对分部分项工程项目清单工程量计量应依据的图纸是（ ）。
C.施工图纸
37.某工程施工过程中发生如下事件：①发包人延迟提供施工图纸，窝工40个工日；②发包人要求对隐蔽工程进行重新检查，用5个工日，修复该隐蔽工程用工20个工日。施工合同约定，人工工日单价300元/工日，窝工补贴150元/工日，管理费、利润分别按人工费的20%、10%计算。若不考虑其他费用，在隐蔽工程质量检验合格的情况下，承包人可索赔的金额为（ ）元。
C.16950
38.某项目发包人依法确定专业分包工程发生工程变更，引起进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与平行工作Y（在非关键线路上）同时发生工程延长，其中工作X延长40天，工作Y延长56天，其他工作未受影响。若原合同工期为1200天，工作Y总时差46天、剩余自由时差为10天，该专业分包工程总承包服务费为500万元，受工期变更影响专业分包工程总承包服务费调整价款为（ ）万元。
B.115
39.关于暂估价和暂列金额引起的合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
D.竣工结算时未使用的暂列金额归发包人所有
40.某施工合同中约定材料价格差额按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024价格信息调整法计算，但未明确约定材料价格风险幅度。已知钢筋的投标人投标价格、基准期发布价格分别为4500元/t、4100元/t，施工中某期钢筋的造价信息发布价为4800元/t，该期钢筋的实际结算价应是（ ）元/t。
A.4575
41.采用计日工计价的工作，承包人将发生计日工内容的有关报表和凭证报送发包人复核的时限为（ ）。
D.该项工作实施过程中的每一天
42.采用总价合同的工程，因工程量清单缺陷应予以调整合同价款的是（）。
B.以暂定数量单价计价的分部分项工程项目
43.将合同清单内分部分项工程的施工图纸按合同图纸增加的工程量视（ ）。
B.工程变更
44.某建材从两处采购，其采购量、原价、运杂费（均不含增值税）及相关费率如下表所示。该建材的不含税单价应为（ ）元/t。
D.896.24
45.投标文件存在投标报价算术性错误及不完全时修正的说法，正确（）。
B.已标价工程量清单中未填写单价和合价的项目，视为该项费用已包含在其他项目的单价和合价中
46.某工程实施过程中，发承包双方对合同价款调整存在争议，下列解决争议的做法中，正确的是（ ）。
D.未达成一致的暂缓支付部分，待竣工结算款同期支付
47.根据《招标投标法》及有关规定，关于投标人的投标报价法定上限的说法，正确的是（ ）。
C.最高投标限价
48.已知某地区2026年上半年新建工厂的主厂房、运营楼、动力中心、仓库、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建工厂的报告期造价综合指数是（ ）。
C.1.025
49.关于工程造价数字化发展趋势的说法，正确的是（ ）。
B.数字技术可以扩展以造价为核心的项目管理
50.关于投资估算作用的说法，正确的是（ ）。
A.投资估算可作为项目资金筹措的依据
51.关于确定项目合理建设规模的说法，正确的是（ ）。
D.为了防止投资项目效率低下和资源浪费，国家对某些行业的建设项目规定了规模界限
52.关于工程量清单项目特征描述的说法，正确的是（ ）。
A.若采用标准图集能够满足全部项目特征描述要求的，可直接采用“详见××图集”的方式描述
53.关于最高投标限价编制的说法，正确的是（ ）。
B.国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价
54.关于投标人投标报价汇总的说法，正确的是（ ）。
A.投标报价中的暂列金额应按招标工程量清单内提供的金额为准
55.关于投标人投标报价费用项目和费用计算的基础的说法，正确（ ）。
A.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础
56.关于招标工程量清单的编制和发布的说法，正确的是（ ）。
D.编制招标工程量清单应按工程量计算标准的规定进行清单列项，相同清单项目应保证编码相同
57.关于国际工程投标报价开办费的说法，正确的是（ ）。
B.用于施工之外的其他现场准备工作所需的费用
58.某工业建设项目由两个车间组成，各项费用如下表所示，已知车间一分摊到的工程保险费是20万元，则车间二应分摊的工程保险费是（ ）万元。
D.31.71
59.关于增值税计税方法的说法，正确的是（ ）。
C.在简易计税法下，所有的进项税额都不能抵扣
60.建设工程施工合同具有的情况中，应认定为合同无效的有（ ）。
C.承包人因转包建设工程与他人签订的施工合同
二、多项选择题
1.关于设备及工器具购置费的说法，正确的有（ ）。
C.进口设备外贸手续费只在委托外贸公司代理进口业务时发生
D.进口设备增值税的计算基数为到岸价、关税和消费税之和
E.为保障近期正常生产购置的备品备件购置费应计入设备购置费
2.与临时设施建造相关的费用中，应计入建筑安装工程费中临时设施费用的有（ ）。
C.施工现场临时加工厂
E.施工现场彩色钢板围挡
3.下列费用中，应计入工程咨询费的有（ ）。
B.节能评估费
C.专有技术服务费
D.竣工图编制费
E.BIM技术咨询费
4.下列各项信息和资讯中，属于工程计价信息的有（ ）。
B.典型工程数据
C.人工、材料、施工机具的市场价格信息
E.造价指标
5.下列各项单位中，属于功能性单位的有（ ）。
A.住宅户数（户）D.办公人数（工位）E.可租售面积（㎡）
【答案】AD
E6.关于可行性研究阶段的投资估算方法的说法，正确的有（ ）。
A.建筑工程费估算通常应选择统一的实物工程量计算方法
B.工器具及生产家具购置费根据项目主要设备表及价格、费用资料编制
C.安装工程费可以根据行业和地方相关部门定期发布的价格信息或市场询价进行估算
D.有合同或协议明确的费用时，工程建设其他费用应按合同或协议列入
E.在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整
【答案】DE
7.下列工程概算中，属于设备及安装工程概算内容的有（ ）。
A.电气设备及安装工程概算
B.电气、照明工程概算
C.弱电工程概算
D.通风、空调工程概算
E.热力设备及安装工程概算
【答案】AE
8.根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，因工程变更引起施工条件变化情况下需调整综合单价，与施工条件变化相关的有（ ）。
B.工程基础的变化
C.施工季节的变化
D.材料运输方式的变化
E.构件规格的变化
9.关于工期索赔的说法，正确的有（ ）。
A.因承包人原因造成施工进度滞后，属于不可原谅延期
C.可原谅延期事件在关键线路上时，延误的时间即为索赔工期
D.网络图分析法适合计算多干扰事件共同作用引起的索赔工期
E.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者不承担延期责任
10.在施工过程结算中列支的费用，工程竣工结算时仍需重新计算的有（）。
A.安全生产措施费用
D.总承包服务费用
11.下列建设工程合同价款争议的解决结果中，对发承包双方均有约束力的有（ ）。
A.双方协商签订的和解协议
D.有异议的仲裁裁决
E.有异议的法院判决
12.下列工程造价信息及造价资讯中，编制最高投标限价分部分项工程费用时通常参考的有（ ）。
A.近期发布的类似工程市场竞争合理投标单价
B.近期签订的类似工程合同价格
C.近期完成的类似工程设计概算的价格
D.发包人认为符合投资控制要求的人工、材料、施工机具台班的价格
13.关于专业工程暂估价计价表编制与填报的说法，正确的有（ ）。
C.专业工程暂估价为包含增值税的专业工程费用
D.发包人可根据项目情况，结合同类工程的实际价格或概算金额确定暂估价
E.结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”
14.对投标文件响应性评审时，属于显著的差异或保留情况的有（ ）。
A.对工程的范围、质量或使用性能产生实质性影响
B.对合同中规定的招标人的权利或投标人的义务造成实质性的限制
C.对其他投标人的竞争地位产生不公正影响
15.因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时，与合同清单中列项的措施项目有（ ）。
A.施工排水B.施工降水C.脚手架
16.根据通用合同条件，下列因发包人变更指示造成的影响中，承包人应向工程师发出通知的有（ ）。
A.对环境保护产生实质性影响
B.降低工程的安全性
C.所涉设备难以采购
E.造成工期延误
17.下列各项费用或成本中，应当按照无形资产核算入账的有（ ）。
C.自创专利权产生的研发成本
D.自创专利权时产生的交易成本E.向土地管理部门申请土地使用权并为之支付的出让金
18.关于总承包服务费清单编制的说法，正确的有（ ）。
A.发包人发包的专业分包工程、直接发包的专业工程应分别列项计量
D.直接发包的专业工程总承包服务费宜以项目量计量
E.按费率计算的专业分包工程总承包服务费，宜以暂估价作为计价基础
19.下列费用中，应计入工程建设其他费的有（ ）。
C.专有技术使用费
E.BIM技术咨询费
20.关于施工机械台班单价计算的说法，正确的有（ ）。
B.台班维护费＝台班检修费×维护费系数
D.台班人工费＝人工消耗量×年度制度工作日/年工作台班×人工日工资单价E.台班其他费＝（年车船税＋年保险费＋年检测费）/年工作台班
21.关于人工、材料、施工机具台班消耗量编制的说法，正确的有（ ）。
A.工序消耗量由工序作业时间和规范时间两部分组成
C.材料消耗量由材料净用量、不可避免的施工废料和材料损耗量组成
D.材料损耗量可用现场技术测定法确定
22.关于工程量清单计价方法的说法，正确的有（ ）。
A.招标文件中专业工程暂估价应列入其他项目清单
B.分部分项工程费一般采用综合单价方式计价
D.措施项目清单可采用总价措施项目计价
版权声明：
本文来自互联网抓取内容，仅供个人学习、交流、欣赏使用。未经本人书面许可，严禁任何形式的转载、搬运、篡改、商用及二次加工。侵权必究。反馈邮箱：gtgcxx@163.com
最新回复 (0)