2020一级建造师《水利水电实务》考试真题答案（完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近似平行于边坡的拉张裂隙，称为( )。 A.滑坡 B.蠕变 C.崩塌 D.松弛张裂 【答案】D 【解析】松弛张裂:是指由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖，使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙，一般称为边坡卸荷裂隙。 【考点来源】 1F411013水利水电工程地质与水文地质条件分析 2.某堤防建筑物级别为2级，其合理使用年限不超过( )年。 A.20 B.30 C.50 D.100 【答案】C 【解析】 2级堤防合理使用年限是50年。 【考点来源】 1F41 1022水利水电工程合理使用年限及耐久性 3.流网的网格是由( )图形构成。 A.曲线正方形(或矩形) B.曲线正方形(或圆形) C.曲线三角形或正方形、矩形) D.曲线六边形(或正方形、矩形) 【答案】A 【解析】流网法:是-种图解法，适用于任意边界条件,是在渗流区域内由流线和等势线组成的具有曲线正方形(或矩形网格的图形。只要按规定的原则绘制流网，-般可以得到较好的计算精度。 【考点来源】 1F411026渗流分析 4.水库水位和隧洞闸门开度保持不变时，隧洞中的水流为( )。 A.恒定流 B.均匀流 C.层流 D.缓流 【答案】A 【解析】流场中任何空间，上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等)都不随时间而改变的水流称为恒定流。例如某-水库 工程有一泄水隧洞,当水库水位、 隧洞闸门保持不变时隧洞中的水流的所有运动要素都不会随时间改变,即为恒定流。”1 【考点来源】 1F41 1027水流形态及消能方式 5.土石分级中,土分为( )级。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】D 【解析】土石分级依开挖方法、开挖难易、坚固系數等共划分为16级,其中土分4级岩石分12级。 【考点来源】 1F414001土石方工程施工的土石分级 6.水工建筑物岩石建基面保护层可采用( ) 爆破法施工。 A.分块 B.分层 C.分段 D.分区 【答案】B 【解析】建基面保护层可采用水平预裂、柔性垫层一次爆破法或分层爆破方法。 【考点来源】 1F414003石方开挖技术 7.土坝碾压采用进退错距法设计碾压遍数为5遍碸滚净宽为4m,错距宽度为( )m。 A.1.25 B.1 C.0.8 D.0.3 【答案】C 【解析】 b= B/n式中B碾滚净宽(m);n -设计碾压遍数，即4/5=0.8m。 【考点来源】 1F415013土石坝填筑的施工方法 8.碾压混凝土施工质量评定时钻孔取样芯样获得率主要是评价确压混凝土的( )。 A.均质性 B.抗渗性 C.密实性 D.力学性能 【答案】A 【解析】①芯样获得率评价碾压混凝土的均质性 ②压水试验评定碾压混凝土抗渗性。 ③芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。 ④芯样断口位置及形态描述:描述断口形态分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结 合处的数量,并计算占总断口数的比例评价层间结合是否符合设计要求。 ⑤芯样外观描述:评定碾压混凝上的均质性和密实性。 【考点来源】 1F416042碾压混凝土坝的施工质量控制 9.堤防防汛抢险施工的抢护原则为前堵后导、强身固脚、缓流消浪和( )。 A.加强巡查 B.消除管涌 C.减载平压 D.及时抢护 【答案】C 【解析】堤防防汛抢险施工的抢护原则为:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。施工中应遵守各项安全技术要求,不应违反程序作业。从 【考点来源】 1F419002水利水电工程施工操作安全要求 10.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》,下列设计变更中,属于重大设计变更的是()。 A.主要料场场地的变化 B.主要弃渣场场地的变化 C.主要施工设备配置的变化 D.场内施工道路的变化 【答案】A 【解析】施工组织设计变化属于重大设计变更，主要料场场地的变化属于施工组织设计变化。 【考点来源】 1F420013建设实施阶段的工作内容 11.根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南(试行)》项目公司向政府移交项目的过渡期是( ) 个月。 A.3 B.6 C.12 D.18 【答案】C 【解析】除另有约定外,合同期满前12个月为项目公司向政府移交项目的过渡期。 【考点来源】 1F420014建设项目管理专项制度 12.水库大坝首次安全鉴定应在峻工验收后( ) 年内进行。 A.5 B.6 C.8 D.10 【答案】A 【解析】水库大坝实行定期安全鉴定制度首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行、以后应每隔6-10年进行一次。 【考点来源】 1F420015病险水工建筑物除险加国工程的建设要求 13.根据《水利建设工程施工分包管理规定》,主要建筑物的主体结构由( )明确。 A.项目法人 B.设计单位 C.监理单位 D.主管部门 【答案】A 【解析】主要建筑物的主体结构，由项目法人要求设计单位在设计文件或招标文件中明确。 【考点来源】 1F420021水利水电工程项目法人分包管理职责 14.水利水电施工企业安全生产标准化等级证书有效期为( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】C 【解析】安全生产标准化等级证书有效期为3年， 【考点来源】 1F420056水利工程文明建设工地及安全生产标准化的要求 15.施工质量评定结论需报工程质量监督机构核定的是( )。 A.一般单元工程 B.重要隐蔽单元工程 C.关键部位单元工程 D.工程外观 【答案】D 【解析】工程外观质量评定。单位工程完工后项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质星评定组,进行于程外观质量检验评定并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人,大型工程宜不少于7人。. 【考点来源】 1F420073水利水电工程施工质量评定的要求 16.根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核力法的通知》(水建管(2018) 102号),某省级水行政主管部门考核排名第8.得分92分其考核结果为( )。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 【答案】A 【解析】考核结果分4个等级,A级90分及以E、B级(8089)、C级(6079)、D级(59分及以下)。发生重(特)大质量事故的,一律为D级。 【考点来源】 1F420043水利工程项目法人质量管理职责 17.根据《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511-2012)工程项目划分不包括( )。 A.单元工程 B分项工程 C.分部工程 D.单项工程 【答案】D 【解析】工程项目划分工程开工申报及施工质量检查,一般按单位工程、分部工程、分项工程单元工程四级进行划分。 【考点来源】 1F420132水力发电工程施工监理工作的主要内容 18.根据《防汛条例》;防汛抗洪工作实行( )负责制。 A.各级党政首长 B.各级人民政府行政首长 C.各级防汛指挥部 D.各级水行政主管部门 【答案】B 【解析】《防洪法》第三十八条规定:防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统、指挥、分级分部门负责。 【考点来源】 1F431023防汛抗洪方面的紧急措施 19.根据《水利安全生产信息报告和处置规则》(水安监(2016)20 号),水利生产安全事故信息包括生产安全事故和( )信息。 A-一股涉险事故 B.较大涉险事故 C.重大涉险事故 D.特别重大涉险事故 【答案】B 【解析】水利生产安全事故信息包括生产按全事故和较大涉险事故信息。 【考点来源】 1F420054水利工程安全生产监督管理的内容 20.采用开敞式高压配电装置的独立开关站其场地四周设置的围墙高度不低于( )m。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.2 【答案】D 【解析】采用开敞式压配电装置的独立开关站其场地四周应设置度不低于2.2m. 【考点来源】 1F432012劳动安全与工业卫生的内容 二、多项选择题(共10题， 每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分) 21.确定导流建筑物级别的主要依据有( )。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.洪水标准 E.导流建筑物规模 【答案】ABCE 【解析】导流建筑物级别根据其保护对象、失事后果.使用年限和导流建筑物规模等指标划分为I ~V级。 【考点来源】 1F412011施工导流标准 22.水工建筑物的耐久性是指保持其()的能力。 A.适用性 B.安全性 C.经济性 D.维修性 E.美观性 【答案】AB 【解析】建筑物耐久性是指，在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下，建筑物在使用年限内保持其适用性和安全性的能力。 【考点来源】 1F411022水利水电工程合理使用年限及耐久性 23.土石坝渗流分析的主要内容是()。 A.渗透压力 B.渗透系数 C.渗透坡降 D.渗透流量 E.浸润线位置 【答案】ACDE 【解析】渗流分析的主要内容有:确定渗透压力:确定渗透坡降(或流速);确定滲流量。对于士石坝，还应确定浸润线的位置。 【考点来源】 1F411023水工建筑物结构受力状况及主要设计方法 24.拆移式模板的标准尺寸有( )。 A.100cmx (325~525) cm B.75cmx 100cm C.(75~100)cmx 150cm D.120cmx 150cm E.75cm x525cm 【答案】AC 【解析】拆移式模板是一种常用模板可做成定型的标准模板。其标准尺寸,大型的为100cm x (325~ 525) cm,小型的为(75~ 100) cmx 150cm. 【考点来源】 1F416021模板的分类与模板施工 25.根据围岩变形和破坏的特性,从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有( )等形式。 A.摩擦型锚杆 B.预应力锚杆 C.随机锚杆 D.系统锚杆 E.粘结性锚杆 【答案】CD 【解析】根据围岩变形和破坏的特性从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有局部(随机)锚杆和系统锚杆。 【考点来源】 1F414004锚固技术 26.根据《水土保持法》《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》，关于水土保持的说法,正确的有( )。 A.水土保持设施竣工验收由项目法人主持 B.水土保持设施验收报告由项目法人编制 C.水土保持分部工程质量等级分为合格和优良 D.禁止在15°以上陡坡地开垦种植农作物 E.水土保持方案为“水土保持方案报告书" 【答案】AC 【解析】选项B说法不正确:水土保持设施验收报告由第三方技术服务机构(以下简称第三方)编制; 选项D说法不正确:禁止在二土五度以上陡坡地开良种植农作物; 选项E说法不正确:水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。 【考点来源】 1F420085水利工程建设专项验收的求1F431032 水土流失的治理要求 27.根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)待摊投资的待摊方法有()。 A.按实际发生数的比例分摊 B.按项目的合同额比例分摊 C.按概算数的比例分摊 D.按项目的效益比例分摊 E.按出资比例分 【答案】AC 【解析】待摊投资的分摊对象主要为房屋及构筑物,需要安装的专用设备，需要安装的通用设备以及其他分摊对象。待摊方法有按实际发生数的比例分摊或按概算数的比例分摊。 【考点来源】 1F420016水利工程建设稽察、决算与审计的内容 28.根据《水利工程合同监督检查办法(试行)》分包问题包括( )。 A.一般合同问题 B.常规合同问题 C.较重合同问题 D.严重合同问题 E.特别严重合同问题 【答案】ACDE 【解析】分包问题分为一 般合同问题、较重合同问题、严重合同问题、特别严重合同问题。 【考点来源】 1F420023水利水电工程分包单位管理职责 29.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》电水农(1997)220 ),单元工程的“三级检查制度”包括()。 A.班组初检 B.作业队复检 C.项目部终检 D.监理单位复检 E.项目法入抽检 【答案】ABC 【解析】单元工程的检查验收施工单位应按“三级检查制度" (班组初检、作业队复检.项目部终检)的原则进行自检。 【考点来源】 1F420062 水力发电工程施工质量管理及质量事故处理的要求 30.水利工程质量保修书的主要内容包括( )。 A.竣工验收情况 B.质量保修的范围和内容 C.质量保修期 D.质量保修责任 E.质量保修费用 【答案】BCDE 【解析】质量保修书的主要内容有①合同工程完工验收情况。②质量保修的范围和内容。③质量保修期。④质量保修责任。⑤质量保修费用。⑥其他。 【考点来源】 1F420084水利工程竣工验收的要求 三、案例分析题 案例一 【问题】 1.事件一中,项目法人向施工单位提供的地下管线资料可能有哪些? 2.事件二中,分别写出表 1 中字母所代表的技术问题。 3.事件三中,除质量部门外,施工单位技术负责人还应组织哪些部门的专业技术人员参加专项施工方案审核? 4.事件四中,修改完善后的专项施工方案,应经哪些人员审核签字后方可组织实施? 【参考答案】 1、通信、电力、给水、排水、污水、供暖等线路。 2、A:边坡稳定;B:基坑排水;C:渗流;D:脚手架强度刚度稳定性;E:围堰稳定、F:开挖爆破、G:施工用电、H:开挖料运输及渣料平衡。 3、施工单位技术负责人还应组织施工技术、安全等部门的专业技术人员参加专项施工方案审核。 4、施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后方可组织实施。 案例二 【问题】 1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些? 2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些? 3.指出事件三中的错误之处,写出正确做法。 4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法? 【参考答案】 1、1)=1.5×25000÷(25×20)=75m/h,而拌合机,生产率为 35m×2=70m/h,不能够满足要求。 2)拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。 2、岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查施工缝处理、立模、钢筋、预埋件及止水的安装等。 3、不妥之处:混凝土初凝后 4h 开始保湿养护,连续养护 14d 后停止。 正确做法:塑性混凝土应在浇筑完毕 6~18h 内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护;混凝土应连续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润混凝土养护时间,不宜少于 28d。 4、紫铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接、焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 70%,对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于 20mm 铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对垫片进行防火、防融蚀保护。不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊焊接。金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊咬边伤等缺陷,应抽样用煤油等做渗透检验。 案例三 【问题】 1.写出事件一中 EF、TF、LS、LF、FF 分别代表的数值。 2.根据事件二,说明第 15 天末的进度检查情况(按“×工作实际比计划提前或滞后×天”表述),并判断对计划工期的影响。 3.写出工期优化方案(按“××工作压缩天表述)及相应增加的总成本。 4.事件三中,承包人提出的要求是否合理?说明理由。 5.写出事件四中承包人的索赔程序。 【参考答案】 1、EF=12 TF=9 LS=18 LF=21 FF=3 2、(1)A3 工作实际比计划滞后 3 天,关键工作,延误计划工期 3 天; (2)B2 工作实际比计划滞后 3 天,非关键工作,不延误计划工期; (3)C1 工作实际比计划提前 3 天,非关键工作,不延误计划工期; 3、工期优化方案:本题关键线路是 A1→A2→A3→A4→B4→C4,其中在第 15 天末,A1、A2 工作已完成,只能压缩 A3、A4、B4、C4 一共三个月,而且是挑便宜的压缩。 所以优化:B4(压缩 1 天花费 1 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)=5(万元)。 4、承包人提出的要求不合理。 理由：混凝土工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金,并考虑到风险因素。 5、(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利 (2)承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 (3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。 (4)在索赔事件影响结束后的 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 案例四 【问题】 1.写出表 4 中 A、B、C、D、E 和 F 分别代表的名称或数字。(计算结果保留两位小数) 2.根据背景材料,写出投标人在投标阶段不平衡报价的常用策略及存在的弊端。 3.根据背景材料,管理用房暂估价项目如属于必须招标项目,其招标工作的组织方式有哪些? 4.写出事件一中变更工作的估价原则。 5.计算 11 月份的预付款以及实际工程款多少万元,计算结果保留两位小数。 6.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL232008),指出事件三中的错误之处,说明理由。 事件三项目法人主持了泵站首台机组启动验收,工程所在地区电力部门代表参加了验收委员会泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。在机组启动试运行完成前,验收主持单位组织了技术预验收。 【参考答案】 1、A:工长; B:钢丝 C:其他材料费 D:4440.89 E:455.88 F:5521.21 2、1)不平衡报价的常用策略: (1)早日结账项目(如临时工程费、基础工程、土方开挖等)可适当提高。 (2)今后工程量会增加的项目,单价适当提高。 (3)招标图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;对工程内容不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价。 2)不平衡报价的弊端:投标报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包人损失;不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理,引起投标无效或不能中标。 3、(1)若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的,由发包人和承包人组织招标; (2)若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的,由发包人组织招标。 4、事件一中变更估价原则包括:①已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;②已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。 5、C=14818+1450=16268≥即 C=15680(万元)=(19600×80%) 所以 11 月份工程预付款扣还金额=1960-1816.33=143.67(万元)。 承包人实得金额=1450-143.67=1306.33(万元) 6、错误之处:泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。 理由：泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 48 小时,机组无故障停机次数不少于 3 次。 案例五 【问题】 1.指出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施名称。 2.事件一中,基坑初期排水总量由哪几部分组成?指出围堰滑的可能原因,应如何处理? 3.指出事件二中的错误之处,并提出合理的施工方法。 4.写出泵站主体结构基础土方开挖单元工程质量评定工作的组织要求。 【参考答案】 1、①油库、②钢筋加工厂、③塔吊、④地磅、⑤混凝土拌合系统; 2、1)初期排水排水量的组成包括:基坑积水,初期排水过程中的降雨,渗水。 2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是:水位降低速度过快(或初期排水速率过大)。 3)围堰出现险情后,施工单位应采取的处理方法:(1)首先停止抽水;(2)采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施,加固堰体;(3)限制水位下降速率(4)加强观测,注意裂缝发展和握体变形情况,如有异常及时处理。 3、不妥之处:施工单位土方开挖采用反铲挖掘机一次性开挖到 22.90m 高程。 合理:应该改用抓铲挖掘机,其挖掘深度可达 30m 以上。而且临近设计高程时,应留出 0.2~0.3m 的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。 4、泵站主体结构基础土方开挖单元工程属于重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。
2020年二级建造师考试《机电实务》真题及答案解析（全）
单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.建筑智能化工程中，电动阀门安装前应进行的试验是()。 A.模拟动作试验 B.阀门行程试验 C.关紧力矩试验 D.直流耐压测试 【答案】A 【解析】电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻，进行模拟动作试验和压力试验。P158。 2.施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。 A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.专项施工方案 D.现场处置方案 【答案】C 【解析】生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。P260。 3.关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是()。 A.氧化镁绝缘材料是无机物 B.电缆允许工作温度可达250℃ C.燃烧时会发生有毒烟雾 D.具有良好的防水和防爆特性 【答案】C 【解析】氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的。氧化镁电缆的材料是无机物，铜和氧化镁的熔点分别为1038℃和2800℃，防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达250℃，短时间或非常时期允许接近铜熔点温度)、防爆(无缝铜管套及其密封的电缆终端可阻止可燃气体和火焰通过电缆进入电器设备)、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的P地性能等优点，但价格贵、工艺复杂、施工难度大。P13-14。 4.下列风机中，属于按照排气压强划分的是()。 A.通风机 B.混流式风机 C.轴流式风机 D.单级风机 【答案】A 【解析】风机的分类,按照排气压强的不同划分，可分为:通风机、鼓风机、压气机。 按照气体在旋转叶轮内部流动方向划分，可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。 按照结构形式划分，可分为:单级风机、多级风机。P17。 5.机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括()。 A.设置纵横中心线 B.仪器校准或检定 C.安装过程测量控制 D.设置标高基准点 【答案】B 【解析】无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。P22。 6.自动化仪表安装施工程序中，“综合控制系统试验”的紧后工序是()。 A.投运 B.回路试验、系统试验 C.交接验收 D.仪表电源设备试验 【答案】B 【解析】自动化仪表安装施工程序:施工准备→配合土建制作安装盘柜基础→盘柜、操作台安装→电缆槽、接线箱(盒)安装→取源部件安装→仪表单体校验、调整安装→电缆敷设→仪表管道安装→仪表电源设备试验→综合控制系统试验→回路试验、系统试验→投运→竣工资料编制→交接验收。参见教材P108 7.电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()。 A.50%额定载重量 B.100%额定载重量 C.110%额定载重量 D.125%额定载重量 【答案】D 【解析】对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。参见教材P175。 8.下列影响施工进度的因素中，属于施工管理能力的是()。 A.材料价格的上涨 B.安装失误造成返工 C.新标准技术培训 D.施工图纸设计变更 【答案】B 【解析】影响施工计划进度的因素中施工单位管理能力:施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。例如，施工方法失误造成返工，施工组织管理混乱，处理问题不够及时，各专业分包单位不能如期履行合同等现象都会影响施工进度计划。参见教材P227。 9.下列文件中，不属于施工技术交底依据的是()。 A.施工合同 B.施工组织设计 C.施工图纸 D.专项施工方案 【答案】A 【解析】施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。参见教材P208-209 10.下列消防系统调试内容中，不属于自动喷水灭火系统的是()。 A.稳压泵调试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.喷射功能调试 【答案】D 【解析】自动喷水灭火系统调试内容包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试、联动调试。参见教材P314。 11.下列施工质量控制行为中，属于事中控制的是()。 A.施工资格审查 B.施工方案审批 C.检验方法审查 D.施工变更审查 【答案】D 【解析】施工质量事中控制包括了设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。选项ABC属于事前控制。参见教材P235。 12.下列临时用电的做法中，存在事故隐患的是()。 A.电线电缆架空或穿管敷设 B.配电箱进线采用三相五线 C.电动工具均有漏电保护 D.照明箱外壳未接保护零线 【答案】D 【解析】临时用电工程必须由持证电工施工。检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装,电气设备调试，接地电阻测试记录等。D选项照明箱外壳未接保护零线存在隐患。参见教材P259。 13.下列绿色施工环境保护措施中，属于扬尘控制的是()。 A.对建筑垃圾进行分类 B.施工现场出口设置洗车槽 C.防腐保温材料妥善保管 D.施工后恢复被破坏的植被 【答案】B 【解析】扬尘控制:运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时，不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施，保持开出现场车辆的清洁。参见教材P273。 14.机电工程项目成本控制的方法中，属于施工准备阶段控制的是()。 A.成本差异分析 B.施工成本核算 C.优化施工方案 D.注意工程变更 【答案】C 【解析】施工准备阶段(1)制定科学先进、经济合理的施工方案。(2)根据企业下达的成本目标，以分部分项工程实物工程量为基础，结合劳动定额、材料消耗定额和技术组织措施的节约计划，在优化的施工方案的指导下编制明细而具体的成本计划，并按照部门、施工队和班组的分工进行分解。(3)间接费用的编制与落实。根据项目建设时间的长短和参加建设人数的多少,编制间接费用预算,并进行明细分解,为今后的成本控制和绩效考评提供依据。参见教材P288。 15.单机试运行方案由项目总工程师组织编制后，审定人是()。 A.项目经理 B.企业总工程师 C.总监理工程师 D.建设单位负责人 【答案】B 【解析】项目部总工程师组织编写的单机试运行方案，应先报公司总工程师审定后,再报建设单位批准后实施。参见教材P325。 16.关于施工计量器具使用管理的说法，错误的是()。 A.属于强制检定的应按周期进行检定 B.企业应建立完善的计量器具管理制度 C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准 D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定 【答案】D 【解析】对属于强制检定范围的计量器具应定期进行强制检定，未按照规定申请检定或者检定不合格的，企业不得使用。参见教材P332。 17.下列情况中，无需到供电部门办理用电手续的是()。 A.增加用电 B.变更用电 C.增设一级配电 D.新装用电 【答案】C 【解析】用电手续的规定:申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电，应当依照规定的程序办理手续。参见教材P337。 18.压力容器安装前,不需要查验的是()。 A.竣工图样和产品合格证 B.产品质量证明文件 C.压力容器监督检验证书 D.使用维护保养说明 【答案】D 【解析】压力容器安装前应检查其生产许可证明以及出厂技术文件和资料，检查设备外观质量。出厂技术文件和资料包括:竣工图样;产品合格证、产品质量证明文件及产品铭牌的拓印件或复印件;压力容器监督检验证书;压力容器安全技术监察规程规定的设计文件，如强度计算书等。参见教材P354。 19.砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为()。 A.分部工程 B.分项工程 C.检验批 D.子分部工程 【答案】B 【解析】分项工程应按炉窑结构组成或区段进行划分，分项工程可由一个或若干个检验批组成。如高炉炉底、炉缸等，转化炉辐射段、过渡段和对流段等。当炉窑砌体工程量小于100m3时，可将一座(台)炉窑作为一个分项工程。参见教材P360。 20.建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是()。 A.专业监理工程师 B.施工项目经理 C.设计单位技术负责人 D.建设单位项目负责人 【答案】B 【解析】分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理、项目技术负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。参见教材P366。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.关于履带式起重机安全作业的说法，正确的有()。 A.履带最大接地比压小于地面承载力 B.定期检验报告应在有效期内 C.负载行走应按说明书的要求操作 D.转场安拆均不需要检查验收 E.双机抬吊各承载小于额定载荷80% 【答案】ABCE 【解析】参见教材P31。 22.下列设备中，属于工业整装锅炉附件的有()。 A.省煤器 B.引风机 C.风管除尘器 D.汽包 E.水冷壁 【答案】ABC 【解析】锅炉附件安装主要包括省煤器、鼓风机及风管除尘器、引风机、烟囱以及管道、阀门、仪表、水泵等安全附件的安装。参见教材P93 23.金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有()。 A.罐壁强度 B.浮顶升降试验 C.储罐容积 D.排水管严密性 E.罐底严密性 【答案】ABDE 【解析】储罐建造完毕，应进行充水试验，并应检查：罐底严密性，罐壁强度及严密性，固定顶的强度、稳定性及严密性，浮顶及内浮顶的升降试验及严密性，浮顶排水管的严密生等。进行基础的沉降观测。参见教材P104 24.关于建筑管道安装的说法正确的是()。 A.不同材质管道应先安装塑料管后安装钢制管道 B.埋地管道在安装结束隐蔽之前应进行隐蔽工程 C.冷热水管道垂直安装时热水管道左侧 D.金属排水管横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头 【答案】CE 【解析】管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道。A选项错误。 埋地管道、吊顶内的管道等在安装结束隐蔽之前，应进行隐蔽工程验收，并做好记录。B选项错误。 金厲排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距;横管不大于2m;立管不大于3m。D选项错误。参见教材P131-132 25.关于导管内穿线和槽盒布线的说法正确的与()。 A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内 B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内 C.导管内的导线接头应设置在专用的接线盒内 D.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆 E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定 【答案】BCD 【解析】导管内穿线和槽盒内敷线技术要求 (1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 (2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。 (3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，不得设置在导管内。 (4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。 (5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。 (6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量，并应按回路分段绑扎;当垂直或大于45°倾斜敷设时，应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上，每段至少应有一个固定点。 (7)管内导线应采用绝缘导线，A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红，中性线绝缘层为淡蓝色，保护接地线绝缘层为黄绿双色。 (8)导线敷设后，应用500V兆欧表测试绝缘电阻，线路绝缘电阻不应小于0.5兆欧。参见教材P138 26.关于洁净室空调风管制作的说法，正确的有()。 A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作 B.空调管道清洗后立即安装的风管可以不封口 C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口 D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理 E.矩形风管长度为800mm时不得有纵向拼接缝 【答案】BDE 【解析】洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求。A选项错误。 风管及部件制作完成后，用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净，干燥后经检查达到要求即进行封口，安装前再拆除封口。C选项错误。 参见教材P151 27.焊接作业时，焊工遵循的作业文件有()。 A.焊接作业指导书 B.焊接工艺评定报告 C.技术交底的记录 D.焊缝检验方案 E.焊缝热处理方案 【答案】AC 【解析】焊工应取得相应的资格，获得了焊接工艺(作业)指导书，并接受了技术交底。参见教材P46. 28.设备找正时，常用的检测方法有()。 A.钢丝挂线法 B.放大镜观察接触法 C.显微镜观察法 D.高精度经纬仪测量法 E.导电接触讯号法 【答案】ABDE 【解析】常用设备找正的方法有钢丝挂线法、放大镜观察接触法、导电接触讯号法、经纬仪精密全站仪测量法。参见教材P283。 29.关于电力架空线路架设及试验的说法中，正确的有()。 A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍 B.检查架空线各相两侧的相位应一致 C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次 D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的测温仪90% E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪 【答案】BCE 【解析】导线连接要求 (1)导线连接应接触良好，其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍; (2)导线连接处应有足够的机械强度，其强度不应低于导线强度的95%; (3)在任一档距内的每条导线，只能有一个接头; (4)不同金厲、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接; (5)导线掛压连接前，要选择合适的连接管，其型号应与导线相符。 电力架空线路试验 1.测最线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定; 2.检查架空线各相的两侧相位应一致; 3.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次; 4.杆塔防雷接地线与接地装置焊接，测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定; 5.用红外线测温仪，测导线接头的温度，来检验接头的连接质量。参见教材P64。 30.关于工业管道系统压力试验的说法，正确的有()。 A.脆性材料管道严禁气压试验 B.在热处理前完成管道压力试验 C.试验合格后应及时填写实验记录 D.压力试验宜采用液体作为试验介质 E.严禁在金属脆性转变温度下试验 【答案】ACE 【解析】管道安装完毕，热处理和无损检测合格后，进行压力试验。B选项错误。 压力试验应以液体为试验介质，当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。D选项错误。参见教材P82。 三、案例分析题 (一) 背景资料 A安装公司承包了一商务楼的机电安装工程项目，工程内容包括：通风空调、给排水、建筑电气和消防工程等。A公司签订合同后，经业主同意，将消防工程分包给B公司，在开工前，A公司组织有关工程技术管理人员，依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料，对相关人员进行项目总体交底。 A公司项目部进场后，依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。 风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等。施工后，风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求。但防火阀安装和风管穿墙(如图)存在质量问题，监理工程师要求项目部返工。 项目部组织施工人员返工后，工程质量验收合格。 风管防火阀安装图 问题 1.开工前，需要对哪些相关人员进行项目总体交底? 2.项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果? 3.本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式? 4.图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法。 【答案】 1.对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。 2.正确顺序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。 风管绝热会影响漏风量测试，使漏风量测试结果不准确，导致风管漏风。 3.(1)小于等于1.2mm 采用咬口连接， (2)金属风管风与管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。 4.(1)大于等于630mm的防火阀应有独立支吊架 (2)穿墙套管厚度错误，套管壁厚不应小于1.6mm (3)聚氨酯发泡材料错误，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵， 例如：防火泥 (二) 背景资料 某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后，安装公司履行相关开工手续，编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括：工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装，制定了施工程序：开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送点验收 在施工过程中，发生了以下事件： 事件1：建设单位对配电母线槽用途提出新的要求，通知了设计单位但其未能及时修改出图，后经协调，设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后，由于建设单位工程款未及时支付给施工单位，导致母线槽未按原定计划采购生产。安装公司催促建设单位付款后，才使母线槽送达施工现场，但已造成工期延误。 事件2：母线槽安装完成后，因没能很好的进行成品保护，遭遇雨季建筑渗水，母线槽受潮，送电前绝缘电阻测试不合格，并且部分吊架安装不符合规范要求(如图)，质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后，有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表，母线槽经干燥处理，增加圆钢吊架后返工安装，通电验收合格，但造成了工期的延误。 问题 1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容? 2.表中，哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。 3.图2中，母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。 4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误? 【答案】 1.编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。 还需要施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求。 2.第3、5节 不符合要求，母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且不应小于20MΩ。 3.(1)图2中，母线槽安装不符合规范要求的有: ①母线槽水平安装时，吊架的间距为3m，不符合规范要求; ②圆钢吊架直径D6，不符合规范要求; ③母线槽转弯处没有增设支架，不符合规范要求。 (2)规范要求: ①母线槽水平安装时吊架间距不应大于2m。 ②圆钢吊架直径不得小于8mm。 4.(1)建设单位，提出设计变更，没有及时付款给施工单位 (2)设计单位，没有及时出图 (3)施工单位，没有做好成品保护，安装吊架不符合规范，导致工期延误 (三) 背景资料： 某气象处理厂新建一套天然气脱乙烷装置，工程内容包含脱乙烷罐，丙烷制冷机组(两套)，冷箱的安装及配套钢结构，工艺管道，电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后，成立项目部。进行项目策划，策划书中强调施工质量控制，承诺全面实行“三检制”。 安装后期，在制冷机组油管冲洗前，项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量，均符合要求。按计划冲洗后，除一路直管外，其余油管路全部冲洗合格，针对一路冲洗不合格的油管，项目部采取的冲洗措施：将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板，加大不合格支管的冲洗流量，采取措施后，冲洗合格。 试车时，主轴轴承烧毁，初步估计直接经济损失10万元，经查，在隔离挡板拆除过程中，通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”，责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写，并上报了质量事故报告。报告内容：事故发生的时间，地点。工程项目名称，事故发生后采取的措施，事故报告单位，联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整，需要补充。 监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时，发现存在咬边、未焊满，根部收缩，弧坑裂纹等质量缺陷，要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行了整顿和培训，作业人员的技术水品达到要求，项目进展顺利并按时完工。 问题 1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量? 2.针对主轴承烧毁事件，项目都在“三检制”的那些环节上出现了问题? 3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告? 4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷? 【答案】 1.顶间隙、侧间隙、轴向间隙 顶间隙：压铅法 侧间隙：塞尺测量 轴向间隙;推至极限位置，用塞尺或千分表测量 2.三检制 自检、互检、专检 自检：操作人员没有做好自己的工作的把关 互检：操作人员之间没有做好相互监督 专检：质量检验员没有做好试车前检查 3.应包括 (1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称; (2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; (3)事故的初步原因; (4)事故发生后采取的措施及事故控制情况; (5)事故报告单位、联系人及联系方式; (6)其它应当报告的情况。 还应包括 ：工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。 4.焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求，咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);还可能有表面气孔、表面夹渣、焊瘤等。 (四) 背景资料 某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建，泵站为半地下式钢制混凝土结构，水泵泵组设计为三用一备。设疑的一套2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水，其中，鼓风机冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求 表4 鼓风机房冷却水管道系统主要材料表 序号 名称 型号 规格 数量 备注 1 焊接钢管 DN100/DN50/DN40 120/150/90(m) 2 截止阀 J41T-16 DN100/DN50/DN40 2/6/12（个） 3 Y型过滤器 GL41-16 DN40 3（个） 4 平焊法兰 PN1-6 DN100/DN50/DN40 4/12/30（套） 5 六角螺栓 M16-70/M16-65 （略） 6 法兰垫片 DN100/DN50/DN40 （略） 7 压制弯头 DN100/DN50/DN40 （略） 8 异径管 DN100-50/DN100-40 （略） 9 三通 DN100-50/DN100-40 （略） 10 管道组合支吊架 组合件 （略） 11 压力表 Y100,1.6级 0-1.6KPa 3（级） 在泵房阀门，材料进场开箱验收时，所有阀门的合格证等质量证明文件齐全，除由一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作，安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接，虽将该阀门运至安装现场准备安装。 安装公司在起重机安装完成，验收合格后，整理起重机竣工资料，向监理工程师申请核验时，监理工程师认为竣工材料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料，要求安装公司补齐。 鼓风机房冷却水管道系统试压试验合格后，进行管道冲洗，冲洗压力和冲洗量满足要求，冲洗后验收合格。 问题： 1.表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通，还有哪集中材料属于管道组成件? 2.安装公司施工人员在开箱验收时的做法是否正确?应如何处置? 3.在起重机竣工资料报验时，监理工程师的做法是否正确?说明理由 4.鼓风机房冷却水管道冲洗的合格标准时什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗需最小流量的计算应根据哪个规格的管道? 【答案】 1.Y型过滤器、六角螺栓(紧固件)、法兰垫片(密封件)、压制弯头属于组成件 2.错误，对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。 3.正确，特种设备安装检验及验收检验报告 属于施工记录资料 竣工资料包括： 1)工程前期及竣工文件材料。 2)工程项目合格证，施工试验报告。 3)施工记录资料。包括图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;定位放线记录;质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。 4)单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录。 5)竣工图：项目竣工图是项目竣工验收，以及项目今后进行维修、改扩建等的重要依据;必须真实、准确地反映项目竣工时全部实际情况;要做到图物相符，技术数据可靠;应坚持核校审的制度，签字手续完备，加盖竣工图章，整理符合档案管理的要求。 4.合格标准：以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。 水冲洗流速不得低于1.5m/s 最小流量根据DN100的管道计算。
2021年二级建造师考试《市政实务》真题答案解析（完整版）(西藏/黑龙江/陕西/四川/海南/广东/河南/吉林/内蒙古/天津/北京)
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。) 1.下列沥青混凝土面层中,降噪效果最好的是 A.AC-13 B.AC—20 C.SMA D.OGFC 【答案】D 【解析】降噪排水路面结构组成:上面层(磨耗层)采用OGFC (大孔隙开级配排水式沥青磨耗层)沥青混合料，中面层、下(底)面层等采用密级配沥青混合料。 2.根据《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012以28d龄期为控制强度的水泥混凝土快速路、主干路、重交通道路面层的抗弯拉强度不低于 A.5.0MPa B.4.5MPa C.4.0MPa D.3.5MPa 【答案】A 【解析】面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于4.5MPa ，快速路、主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于5.0MPa。 3.当刚性挡土墙受外力向填土一侧移动,墙后土体向上挤出隆起,这时挡土墙承受的压力被称为( ) A.主动土压力 B.静止土压力 C.被动土压力 D.隆起土压力 【答案】C 【解析】若刚性挡土墙在外力作用下，向填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐增大，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，出现连续滑动面，墙后土体向上挤出隆起，这时土压力增到最大值，称为被动土压力。 4.振动压路机在碾压改性沥青混合料路面时,应遵循( )的慢速碾压原则。 A.高频率、高振幅 B.高频率、低振幅 C.低频率、低振幅 D.低频率、高振幅 【答案】B 【解析】振动压路机应遵循"紧跟、慢压、高频、低幅"的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。 5.关于桥梁结构受力特点的说法,错误的是( ) A.拱式桥的承重结构以受压为主,桥墩或桥台承受水平推力 B.梁式桥是一种在竖向荷载作用下无水平反力的结构 C.刚架桥在竖向荷载作用下,梁部主要受弯,而柱脚处也具有水平反力 D.在相同荷载作用下,同样跨径的刚架桥正弯矩比梁式桥要大 【答案】D 【解析】同样跨径的其他结构体系相比，梁内产生的弯矩最大 6.下列对钢筋混凝土保护层厚度的说法,正确的是( ) A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于10mm B.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/3 C.受拉区主筋的混凝土保护层为60mm时,应在保护层内设置钢筋网 D.普通钢筋的最小混凝土保护层厚度可小于钢筋公称直径 【答案】C 【解析】(四)钢筋的混凝土保护层厚度 钢筋的混凝土保护层厚度，必须符合设计要求。设计无要求时应符合下列规定: (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径，后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的 1/2。 (2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，应在保护层内设置直径不小于6mm 、间距不大于 100mm的钢筋网。 (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。 7.在进行桥面防水层施工前,关于基层泥凝土强度和平整度的说法,正确的是( ) A.达到设计强度的80%以上,平整度大于1.67mm/m B.达到设计强度的80%以上,平整度不大于1.67mm/m C.达到设计强度的60%以上,平整度大于1.67mm/m D.达到设计强度的60%以上,平整度不大于1.67mmm 【答案】B 【解析】(1)基层混凝土强度应达到设计强度的80% 以上，方可进行防水层施工。(3)混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m 8.……水深5m、流速较大的黏性土河床的围岩类型是( ) A.土围堰 B.土袋围堰 C.钢板桩围堰 D.铁丝笼围堰 【答案】C 【解析】 9.如设计无要求，预应力钢筋混凝土悬臂盖梁拆除底膜时间应在( ) A.盖梁混凝土强度达到设计强度的75%后 B.盖梁混凝土强度达到设计强度后 C.预应力张拉完成后 D.孔道压浆强度达到设计强度后 【答案】B 【解析】 10.关于基坑降水的说法，正确的是( ) A.采用隔水幕的工程应在围合区域外侧设置降水井 B.真空井点在降水区域边角位置均匀布置 C.应根据孔口至设计降水水位深度来确定单、多级真空井点降水方式 D.施工降水可直接排入污水管网 【答案】C 【解析】选项A，采用隔水幕的工程应在围合区域内侧设置降水井。选项B，空井点在降水区域边角应加密。选项D，可排入城市雨水管网或河、湖，不应排入城市污水管道。 11.采用冻结法固结工作面地层时,不需要考虑的因素是( ) A.土质 B.土体含水量 C.地下水含盐层 D.地下水流速 【答案】A 【解析】冻结法是利用人工制冷技术，在富水软弱地层的暗挖施工时固结地层。通常，当土体的含水量大于2.5% 、地下水含盐量不大于3% 、地下水流速不大于40m/d时，均可适用常规冻结法，而土层含水量大于10%和地下水流速不大于 7-9m/d时，冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。 12.喷锚暗挖隧道二次衬砌采用的混凝土,应具有( )功能 A.自密实 B.轻质 C.早强 D.补偿收缩 【答案】D 【解析】二次衬砌采用补偿收缩混凝土，具有良好的抗裂性能，主体结构防水混凝土在工程结构中不但承担防水作用，还要和钢筋一起承担结构受力作用。 13.下列属于给水处理构筑物的是( ) A.药剂间 B.工艺井 C.化验室 D.曝气池 【答案】A 【解析】水处理(含调蓄)构筑物，指按水处理工艺设计的构筑物。给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。 14.……热力管道敷设方式分类中,当敷设的独立管道支架离地面高度为3m时，该管道支架应分为( ) A.超高支架类 B.高支架类 C.中支架类 D.低支架类 【答案】C 【解析】按其支撑结高度不同，可分为高支架(H≥4m)、中支架(2m≤H<4m)、低支架(H<2m)。 15.聚乙烯燃气管道敷设时,以下随管走向敷设警示标识的顺序,由下至上正确的是( ) A.保护板→警示带→示踪线→地面标志 B.示踪线→警示带→保护板→地面标志 C.示踪线→保护板→警示带→地面标志 D.警示带→保护板→示踪线→地面标志 【答案】B 【解析】管道敷设时，应随管走向敷设示踪线、警示带、保护板，设置地面标志。 16.下列对垃圾填埋场HDPE,...... A.锚固沟回填土，按100m取一个...... B.对热熔焊接每条焊缝应进行真空检测，合格... C.对挤压焊缝每条焊缝应进行气压检测，合格... D.焊缝破坏性检测，按每1000m焊缝取一个... 【答案】D 【解析】选项A，50m取一个;选项B，热熔应进行气压检测;选项C，挤压焊应进行真空检测 17.下列所示的文件名称中，属于投标文件的是( ) A.投标报价 B.投标... C.投标人须知 D.投标文件.. 【答案】A 【解析】投标文件一般包括以下内容： 1)投标函。(2)投标报价。(3)施工组织设计或施工方案。(4)招标要求的其他材料。 18.系列向发包人进行工期与费用索赔的说法，正确的是( ) A.延期发出施工图纸进行的索赔 B.工程项目增加的变更导致的索赔 C.延误非关键线路上的工作产生的索赔 D.在保修期内偶遇恶劣气候导致的索赔 【答案】B 【解析】选项A只能索赔工期，选项C不能索赔工期，选项D只能索赔费用。 19.地铁车站主体结构防水卷材施工时，不需要铺附加层的部位是( ) A.阴阳处 B.变形缝处 C.施工缝处 D.穿墙管周围 【答案】C 【解析】防水卷材在以下部位必须铺设附加层，其尺寸应符合以下规定:1)阴阳角处 500mm幅宽。2) 变形缝处 600mm幅宽，并上下各设一层。3)穿墙管周围 300mm幅宽，150mm长。 20.关于施工质量验收的说法，错误的是( ) A.··工程中的分包工程质量控制资料，由分包单位整理后移交··· B.··工程隐蔽前应由监理单位验收合格 C.··结构安全和使用功能的试块、试件、材料应进行见证取样 D.重要部位的地基与基础、主体结构等分部工程，由施工单位、监理单位、建设单位项目负责人参加验收 【答案】D 【解析】分部(子分部)工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。对于涉及重要部位的地基与基础、主体结构、主要设备等分部(子分部)工程，其勘察、设计单位工程项目负责人也应参加验收。 二.多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.SMA混合料是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青……说法正确的是( ) A.SMA是一种连续级配的沥青混合料 B.5mm以上的粗集料比例高达70%～80% C.矿粉用量达7%～13% D.沥青用量较少 E.宜选用针入度小、软化点高、温度稳定性好的沥青 【答案】BCE 【解析】(1) SMA混合料是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填充于间断骨架中所形成的混合料。(2) SMA是一种间断级配的沥青混合料，5mm 以上的粗集料比例高达70%-80%。矿粉用量达7%-13% ;沥青用量较多，高达6.5%-7%. 粘结性要求高，宜选用针入度小、软化点高、温度稳定性好的沥青。 22.采用铺设土工布加固地基时，土工布应满足的技术指标有()。 A.抗拉强度 B.抗压强度 C.顶破强度 D.D材料厚度 E.渗透系数 【答案】ACDE 【解析】土工合成材料应具有质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便等优点，非织型的土工纤维应具备孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、能与土很好结合的性能。所选土工合成材料的幅宽、质量、厚度、抗拉强度、顶破强度和渗透系数应满足设计要求。 23.关于模板支架刚度验算要求的说法，正确的是()。 A.荷载组合需要考虑模板和支架自重 B.荷载组合需要考虑混凝土自重 C.荷载组合需要考虑施工人员及施工材料机具等荷载 D.荷载组合需要考虑振捣混凝土时的荷载 E.外露模板的挠度限值为模板构件跨度的1/400 【答案】ABE 【解析】验算刚度用的荷载组合有：1.模板拱架和支架自重;2.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或污工、砌体的自重力;3.设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力;4.其他可能产生的荷载，如风雪荷裁、冬期施工保温设施荷载等。选项CD是计算模板、支架强度的荷载组合。验算模板、支架和拱架的刚度时，其变形值不得超过下列规定：1)结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的1/400;E正确。2)结构表面隐蔽的模板挠度为模板构件跨度的1/250;3)拱架和支架受载后挠曲的杆件，其弹性挠度为相应结构跨度的1/4004)钢模板的面板变形值为1.5mm;5)钢模板的钢楞柱箍变形值为L/500B/500(L一计算跨度一柱宽度)。 24.下列混凝土中，洒水养护时间不得少于14d的有()。 A.普通硅酸盐水泥混凝土 B.矿渣硅酸盐水泥混凝土 C.掺用缓凝型外加剂的混凝土 D.有抗渗要求的混凝土 E.高强度混凝土 【答案】CDE 【解析】采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土，洒水养护不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于14d。 25.关于喷锚暗挖法施工隧道支护的说法，正确的是()。 A.由初期支护和二次衬砌共同承担基本荷载 B.初期支护从上往下施工、二次衬砌从下往上施工 C.二次衬砌在初期支护完成后立即施工 D.初期支护允许变形小 E.不允许带水作业 【答案】BDE 【解析】A选项错误，初期支护和二次衬砌共同承担特殊荷载。B选项正确，初期支护必须从上向下施工，二次衬砌模筑必须通过变形量测确认初期支护结构基本稳定时，才能施工，而且必须从下往上施工，绝不允许先拱后墙施工。C选项错误，初期支护的变形达到基本稳定，且防水结构施工验收合格后，可以进行二次衬砌施工。D选项正确，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少底层的扰动及保护周边环境。E选项正确，喷锚暗挖法施工不允许带水作业。 26.在明挖基坑外进行地基加固的目的包括()。 A.止水 B.减少围护结构承受的主动土压力 C.减少围护结构位移 D.防止坑底土体隆起 E.弥补围护结构插入深度不足 【答案】AB 【解析】基坑外加固的目的主要是止水，并可减少围护结构承受的主动土压力。基坑内加固的目的主要有：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。 27.直径为3500mm的钢筋混凝土排水管，管顶覆土6~7m，位于含水的砂卵石地层，当无降水条件时，可使用的不开槽施工方法为()。 A.定向钻法 B.密闭式顶管法 C.夯管法 D.浅埋暗挖法 E.盾构法 【答案】BE 【解析】定向钻法，管径和地层均不符合要求。夯管法，管径不符合要求，砂卵石地层施工困难。浅埋暗挖法，必须配合降水，所以不符合题意。 28.关于燃气管网附属设备安装要求的说法，正确的有() A.阀门上有箭头标志时，应依据介质的流向安装 B.补偿器按气流方向安装在阀门的上侧 C.排水器盖应安装在排水器井的中央位置 D.放散管应装在最低点和每个阀门之后 E.地下燃气管道上的阀门，一般都设置在阀门井外 【答案】AC 【解析】方向性：一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即介质的流向，必须特别注意，不得装反。(A正确)补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向)，利用其伸缩性能，方便阀门的拆卸和检修。(B错误)排水器盖应安装在排水器井的中央位置，出水口阀门的安装位置应合理，并应有足够的操作和检修空间。(C正确)放散管应装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)。(D错误)为保证管网的安全与操作方便，地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井内。(E错误) 29.关于管道工程施工测量的说法，正确的是()。 A.压力管道的中心桩间距可为15~20m B.排水管道高程以管中心高程为控制基准 C.给水管道以管内底高程为控制基准 D.管道铺设前，应校测管道中心及高程 E.分段施工时，应对相邻已完成的管道进行复核 【答案】ADE 【解析】A选项正确，排水管道中线桩间距宜为10m，给水管道、燃气管道和供热管道的中心桩间距宜为15~20m。B、C选项错误，排水管道工程高程应以管内底高程作为施工控制基准，给水等压力管道工程应以管道中心高程作为施工控制基准。D选项正确，在挖槽见底前、浇筑混凝土基础前、管道铺设或砌筑构筑物前，应校测管道中心线及高程。E选项正确，分段施工时，相邻施工段间的水准点宜布设在施工分界点附近，施工测量时应对相邻已完成管道进行复核。 30.热力管道对口焊接质量检验项目包括()。 A.坡口质量 B.对口间隙 C.焊缝高度和宽度 D.错边量 E.纵焊缝位置 【答案】ABDE 【解析】对口质量应检验坡口质量、对口间隙、错边量和纵焊缝位置。 二.案例题(共5题，1-3题每题20分,4-5题每题30分。 案例一 某公司承建南方一主干路工程，道路全长=2.2km，地勘报告揭示 K1+500-K1+650 处有一暗塘，其他路段为杂填土，暗塘位置见示意图 1-1.设计单位在暗塘范围采用双轴水泥土搅拌桩加固的方式对机动车道路基进行复合路基处理，其它部分采用改良换填的方式进行处理，路基橫断面见示意图 1-2.为保证杆线落地安全处置，设计单位在暗塘左侧人行道下方布设现浇钢筋混凝土盖板管沟，将既有低压电力、通信线缆敷设沟内，盖板管沟断面见示意图 1-3.针对改良换填路段，项目部在全线施工展开之前做了 100m 的标准试验段，以便选择压实机具、压实方式等。 问题 1.按设计要求，项目部应采用喷浆型搅拌机还是喷粉型搅拌桩机? 2.写出水泥土搅拌桩的优点 3.写出图 1-3 中涂料层及水泥砂浆层的作用，补齐底板厚度 A 和盖板宽尺寸 4.补充标准试验段需要确定的技术参数。 参考答案： 1.应选用喷浆型搅拌机 2.①最大限度地利用了原士。 ②搅拌时无振动、无噪声和无污染，可在密集建筑群中进行施工，对周围原有建筑物及地下沟管影响很小。 ③根据上部结构的需要，可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。 ④与钢筋混凝土桩基相比，可节约钢材并降低造价。 3.防水作用;底板厚度 A：200mm;盖板宽尺寸：1930mm 4.压实遍数、虚铺厚度、预沉量值 案例二 某公司承接了某市高架桥工程，桥幅宽 25m，共 14 跨，跨径为 16m，为双向六车道，上部结构为预应力空心板梁，半幅桥断面示意图如图 2 所示，合同约定 4 月 1 日开工，国庆通车，工期 6 个月。其中，预制梁场(包括底模)建设需要 1 个月，预应力空心板梁预制(含移梁)需要 4 个月，制梁期间正值高温，后续工程施工需要 1 个月。每片空心板梁预制只有 7 天时间，项目部制定的空心板梁施工工艺流程依次为:钢筋安装→C→模板安装→钢绞线穿束→D→养护→拆除边模→E→压浆→F，移梁让出底模。项目部采购了—批钢绞线共计 5Ot,抽取部分进行了力学性能试验及其他试验，检验合格后用于预应力空心板梁制作。 问题 1.写出图 2 桥面铺装层中 A、B 的名称。 2.写出图中桥梁支座的作用，以及支座的名称。 3.列式计算预应力空心板梁加工至少需要的模板数量。(每月按 30 天计算) 4.补齐项目部制定的预应力空心板梁施工工艺流程，写出 C、D、E、F 的工序名称。 参考答案： 1. A:沥青混凝土桥面铺装层(桥面铺装)(2 分); B∶钢筋混凝土整平层(整平层)( 2 分) 2.支座的作用:连接上部结构与下部结构(2 分);将上部结构承受的荷载(1 分)和变形(位移和转角)( 1 分)传递给桥梁下 部结构。支座名称:板式橡胶支座( 1 分) 3.空心板总数为:24×14=336 片( 1 分)空心板预制时间为:4×30=120 天( 1 分)，每片需要预制 7 天，336×7÷ 120=19.6。( 1 分)故需模板数量为 20 套。(2 分) 4.C:预应力孔道安装(1 分);D:混凝土浇筑( 1 分) ;E:预应力张拉(1 分) ;F:封锚(1 分)。 案例三 某公司承建—项地铁车站土建工程，车站长 236m，标准度宽 19.6m，底板埋深 16.2m，地下水位标高为 13.5m，车站为地下二层三跨岛式结构，采用明挖法施工，围护结构为地下连续墙，内支撑第一道为钢筋混凝土支撑，其余为ψ800mm 钢管支撑，基坑内设管井降水。车站围护结构及支撑断面示意如图 3-1.车站围护结构及支撑断面示意图(单位：mm) 问题 1.判断该基坑自身风险等级为几级?补充其它监测应测项目。 2.图 3-1 右侧虚线范围断面内应该设几道水平施工缝?写出图 3-2 中底板与负二层侧墙水平施工缝正确位置对应的字母。 3.该仓顶板混凝土浇筑过程应留置几组混凝土试件?并写出对应的养护条件。 4.支架搭设方案是否需经专家论证?写出原因。 参考答案： 1.二级风险等级(2 分);地下连续墙体水平位移( 1 分)支撑轴力(1 分)，地表沉降( 1 分)，地下水位( 1 分)。 2.4 道(2 分) ，A( 2 分) 3.3 组( 2 分)，养护条件:与顶板混凝土同条件养护( 2 分)，养护期不得少于 14 天( 2 分)。 4.需要经专家论证(2 分)原因:虽然支架搭设高度不足 8m，但是顶板分仓浇筑，每仓跨度为 20m ( 1 分)，根据相 关规范要求搭设跨度 18m 以上(1 分)，是需要进行专家论证的。 案例四 某公司承建一项道路扩建工程，在原有道路一侧扩建，并在路口处与现况道路交接，现况道路下方有多条市政管线，新建雨水管线接入现况路下既有雨水管线。都进场后，编制了施工组织设计、管线施工方案、道路施工方案、交通导行方案及季节性施工方案。道路中央分隔带下布设一条 D1200mm雨水管线，管线长度 800m，采用平接口钢筋混凝土管，道路及雨水管线布置平面如图 4-1 所示。沟槽开挖深度H≤4m，采用放坡法施工，沟槽开挖断面如图4-2 所示;H>4m 时，采用钢板桩加内支撑进行支护。 为保证管道回填的质量要求，项目部选取了适宜的回填材料，并按规范要求放坡。扩建道路与现状道路均为沥青混凝土路面，在新旧路接头处，为防止产生裂缝，采用阶梯型接缝，新旧路接缝处逐层骑缝设置了土工格栅。 问题 1.补充该项目还需要编制的专项施工方案。 2.计算图 4-1 中 Y21 管内底标高 A，图 4-2 中该处的开挖深度 H 以及沟槽开挖断面上口宽度 B(保留 1 位小数)。(单位：m) 3.写出管道两侧及管顶以上 500mm 范围内回填土应注意的...... 4.写出新旧路接缝处，除了骑缝设置土工格栅外，还有哪几..... 参考答案： 1.沟槽开挖工程专项方案、管线保护专项方案、沟槽支护方案、管道吊装方案。 2.管内底标高 A=19.526+40×2‰=19.606m。 开挖深度=22.89-19.526+0.12+0.18=3.664m 上口宽度 B=3+3.664×0.75×2+2×0.75×2≈11.5m 3.①人工回填②对称回填③回填土不得直接扔在管道上④不得集中堆土⑤管道有效支撑角采用中粗砂 ⑥回填应在一天气温最低时间进行。⑦采用轻型压实机具不得用压路机碾压，两侧压实的高差不超过 300mm 4.刷粘层油，搭接厚度控制，先横向碾压，在纵向压实
2021年二级建造师机电实务真题答案（完整版）(江西/陕西第二批次/江苏/宁夏/浙江/甘肃/新疆/重庆/安徽/湖北/湖南/山东/辽宁/广西/青海/福建/河北/上海/山西）
一、单选题(共 20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建设工程竣工验收时，审核竣工文件的单位是( )。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位 【参考答案】 B 2.下列沟通协调内容中，属于外部沟通协调的是( )。 A.各专业管线的综合布置 B.重大设备安装方案的确定 C.施工工艺做法技术交底 D.施工使用的材料有序供应 【参考答案】 B 3.建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括( )。 A.已支付的合同价款 B.本月完成的合同价款 C.已签订的预算价款 D.本月返还的预付价款 【参考答案】 C 4.对开式滑动轴承安装不包括什么( )。 A.清洗 B.检查 C.刮研 D.账套 【参考答案】 D 5.新建供电系统逐级送电的顺序是() A.先低压后高压，先干线后支线 B.先高压后低压，先干线后支线 C.先高压后低压，先支线后干线 D.先低压后高压，先支线后干线 【参考答案】 B 6.关于超声波物位计安装要求，错误的是( ) A.应安装进料口上方 B.传感器宜垂直于物料表面 C.在信号波束角内不应有遮挡物 D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区 【参考答案】 A 7.空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包括( ) A.热阻 B.密度 C.吸水率 D.氧含量 【参考答案】 D 8.下列社会资本投资的公用设施项目中必须招标的是( ) A.单项施工合同估算价 900 万元的城市轨道交通工程 B.合同估算价 100 万元的公路项目重要材料采购服务 C.合同估算价 80 万元的水利工程设计服务 D.合同估算价 50 万元的电力工丨程勘察服务 【参考答案】A 9.液压电梯系统不包括，( ) A.曳电引系统 B.泵站系统 C.导向系统 D.电气控制系统 【参考答案】 A 10.自动喷水灭火系统的闭式喷头在安装前应进行( )。 A.喷洒性能试验 B.强度性能试验 C.耐湿性能试验 D.密封性能试验 【参考答案】D 11.涂料进场验收时供料方提供的产品质量证明文件不包括()。 A.材料检测报告 B.产品检测方法 C.涂装工艺要求 D技术鉴定文件 【参考答案】 C 12.施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( )。 A.满足工程需要 B.保证质量要求 C.施工方案需要 D.装备规划要求 【参考答案】 D 13.室外排水管道施工程序中，防腐绝热∶的紧前工序是( )。 A.系统清洗 B.系统通水试验 C.管道安装 D.系统闭水试验 【参考答案】 D 14.关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。 A.每对法兰必须设置导线跨接 B.静电线应采用螺栓连接 C.跨接引线与不锈钢管道直连 D.静电接地安装后应进行测试 【参考答案】 D 15.锅炉受热面组件采用直立式组合的优点()。 A.组合场面积大 B.便于组件吊装 C.钢材耗用量小 D.安全状况较好 【参考答案】 B 16.下列条件中不属于机电I程索赔成立的前提条件是()。 A.已造成承包商工程项目成本额外支出 B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告 C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞 D.造成工期损失的原因不是承包商的责任 【参考答案】C 17.下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )。. A.部件加工 B.构件检查 C.基础复查 D.钢柱安装 【参考答案】 A 18.下列参数中不属于会议灯光系统要求检测的是( )。 A.照度 B色温 C.光源 D显色指数 【参考答案】 C 19.下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是( )。 A.工程设计有重大变更 B.各项管理目标有重大变化 C.施工班组有重大调整 D.主要施工方法有重大调整 【参考答案】 C 20.关于三相四孔插座接线的说法，正确的是() A.保护接地导体(PE)应接在下孔 B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接 C.同一场所的三相插座接线相序应一致 D.相线利用插座本体的接线端子转接供电 【参考答案】 C 二、多选题(共 10 题，每题 2分，每题的备选项中，有 2 个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)， 1.企业申请新装用电时，应向供电部门门提供的资料包括( )。 A. 用电负荷 B. 用电性质 C.用电设备 D.用电规划 E.用电方法 【参考答案】 A，B， C，D 【解析】 用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定如实填写用电电请书及办理所需手续。 2.关于声级计的使用要求，正确的有()。 A.选用的量程和精度应满足噪声检测要求 B.送所属企业的计量管理部门校准成校验 C.定期送法定或授权的计量检定机构检定 D.经验货和验证合格后即可发放使用测量 E.必须具有计量检定证书或计量检定标记 【答案】CE 3.关于压力容器许可制度的说法,正确的有()。 A.固定式压力容器不单独许可 B.各类气瓶安装无需许可 C.压力容器改造需单独许可 D.压力容器重大修理需单独许可 E.A1级可覆盖A2级、D级 【答案】ABE 4.关于起重卸扣的使用要求，正确的有()。 A.按额定负荷标记选用 B.无标记的不得使用 C.可用焊接的方法修补 D.永久变形后应报废 E.只应承受纵向的拉力 【答案】ABDE 5.管道工程施工测量的准备工作应包括()。 A.勘察施工现场 B.确定施测精度 C.设置沉降观测点 D.测设施工控制桩 E.绘制施测草图 【答案】ABE 6.下列材料中，不属于有机绝缘材料的有() A.云母 B.石棉 C.硫磺 D.橡胶 E.矿物油 【答案】ABC 7.动力式压缩机按结构形式和工作原理可分为()。 A.轴流式压缩机 B.容积式压缩机 C.离心式压缩机 D.往复式压缩机 E.混流式压缩机 【答案】ACE 8.关于工业安装工程质量验收的说法,正确的有() A.质量检验数量应符合验收标准 B.隐蔽工程应在隐蔽前验收合格 C.单位工程的验收由监理单位组织 D.质量验收前施工单位应自检合格 E.分包工程的质量验收由分包单位申报 【答案】ABD 9.下列建筑安装工程检验批的质量验收项目中，属于主控项目的是()。 A.母线槽的绝缘电阻值 B.卫生器具安装的水平度 C.空调水管的支架间距 D.金属风管的严密性检验 E.风机盘管排水管坡度 【答案】AD 10.关于焊接操作要求的说法，正确的有()。 A.定位焊缝不得熔入正式焊缝 B.不得在焊接坡口内试验电…… C.盖面焊道不得锤击清除应力 D.焊机电流表未校验不得使用 E.焊接中断时应控制冷却速度 【答案】CDE 三、实务操作和案例分析题(共4题，每题20分) 案例一 【背景资料】 某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。 最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%;工程价款结算总额的3%作为质量保修金。 500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行了节能复验，复验的性能参数，包括机组的供冷凉供热量和水阻力等。 排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接，见图1。监理单位在验收过程中发现，排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。 工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣，完成设计变更，增加费用80万元，暂列金额无其他使用。 【问题】 1.要求外省施工单位需提前审核通过后方可参与投标是否合理?说明理由。 2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?复验数量最少选取多少台? 3.指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项。应怎么纠正? 4.计算本工程质量保修金的金额。本工程进度价款的结算方式可以有哪几种方式? 【答案】 1.要求外省施工单位提前审核通过后方可参与投标不合理。 理由:《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 2.风机盘管机组进场时进行节能复验，还应对机组的风量、功率及噪声等性能进行见证取样检验，复验合格后再进行安装。复验应全部检验,涉及节能环保的项目应进行全部检验。 3.设置橡胶减震垫不合格。防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶诫振装置。 设置200mm普通帆布短管不合格。防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料，要设置不燃材料替换。 排烟风机总管上没有安装排烟防火阀不合格。排烟风机总管上应设置排烟防火阀。 排烟风机出口设置不锈钢钢丝网不合格，应拆除不锈钢钢丝网。 4.最终结算金额为3000-20=2980万元，质量保证金为2980*3%=89.4万元。 案例二 【背景资料】 某施工单位承包一新建风电项目第35kV升压站和35kV。架空线路。根据线路设计。架空线路需跨越铁路。升压站内设置一台35kV的油浸式变压器，施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁。未经铁路部门许可，占用铁路用地存放施工设备，受到铁路部门处罚停工处理，造成了工期延误。 设计交底后，项目部依据批准的施工组织设计和施工方案。逐级进行了交底，但在变压器。管母线安装时，发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上。导致管母线无法安装。经核实，是因变压器基础位置与站内道路冲突，土建设计师以对变压器基础进行了位置变更，但电气设计时未及时跟进电气图修改管母线仍按原设计图供货，经协调，管母线返厂加工处理，为保证合同工期，项目部组织人员连夜加班进行管母线安装，采用大型照明灯增配电焊机切割机等机器。期间因扰民被投诉项目部整改后完成施工，但造成了工期延误。 升压站安装完成后，进行了变压器交接实验，试验内容见表2。监理认为试验内容不全项目部补充了交接试验项目，通过验收。 【问题】 1.项目部在设置生活营地时需要与哪些部门沟通协调。 2.在降低噪声和控制光污染方面，项目部应采取哪些措施? 3.变压器交接试验还应补充哪些项目? 4.造成本工程工期延误的原因有哪些? 【答案】 1.居民(村民)、公安、医疗、店里、其他单位等 2.噪声与振动控制(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准(1分)(2)尽量使用低噪音(1分)、低振动的机具(1分)，采取隔声与隔振措施(1分) 光污染控制(3分)(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。(2)大型照明灯应控制照射角度，防止强光外泄。 3.绝缘油试验、测量绕组连同套管的直流电阻、绕组连同套管交流耐压试验、(3分) 4.(1)未经铁路部门许可占用场地，受到铁路部门的处罚,停工处理(1分) (2)与电气设计师未及时协调，电气设计师未及时跟进图纸，造成无法安装(1分) (3)管每线返厂加工处理(1分)(4)对施工现场未进行合规绿色施工管理，光污染及声污染造成造成扰民，被投诉整改，导致工期延误(1分) 案例三 【背景资料】 某安装公司中标机电工程项目， 承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程。安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交成:依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员，材料、机械等，使工程按合同要求进行。 在工艺设备运输及吊装前，施工员向施r班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准、质量通病及预防办法等。 在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。 施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。 在工程竣工验收后，项目部进行了成本分析，数据收集如表3所示。 【问题】 1.工艺设备施工技术交底中，还应增加哪些施工质量要求? 2. 图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压点安装方位有何要求? 3.管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接? 4.列式计算本工程的计划成本及项目总成本降低率。 【答案】 1.不合理;(1分)理由:任何单位和个人不得在招标投标活动中设置注册登记(2分)、投标报名等前置条件限制潜在投标人下载资格预审文件或者招标文件。(2分) 2.(1)气体管道压力表与温度取源部件位置不正确。 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧.答题卡分)(2)测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部(1分)，或者下半部与管道水平中心线成0~45°夹角的范围内。(1分) 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧.答题卡分)(2)测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部(1分)，或者下半部与管道水平中心线成O~45°夹角的范围内。(1分) 3.管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向，搭接在低处，其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°-45°处，并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上60°以内。 4.(1)质量保修金的金额为:(3000-100)×3%=87万;(1分)(2)结算方式:一般工程进度款的结算方式包括定期结算(1分)、分段结算(1分)、竣工后一次性结算(1分) 案例四 【背景资料】 业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程、设备工程、管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。 安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，进行了方案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底,在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整,重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等,保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他设备、系统均未进行调试，安装公可完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。 【问题】 1.气体处理装置工程还有哪些分部工程? 2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核及审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员? 4压缩机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试?有哪些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面? 4.压缩机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试? 【答案】 1.还包括:钢结构工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程。 2.(1)应当由安装公司技术负责人审核签字，加盖单位公章,并由总监理工程师签字、加盖执业印章; (2)由项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。 3.(1))压缩机零部件的清洗与装配、压缩机的润滑与加油(2)解体设备的装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合精度和接触质量。 4.单机试运行前完成的工作包括:润滑、液压、气动、冷却、加热和电气及操作控制等系统单独模拟调试合格;按生产工艺、操作程序和随机技术文件要求进行各动作单元、单机直至整机或成套生产线的工艺动作试验完成。
2022年一级建造师通信与广电考试真题及答案解析
1下列通信网络功能，主要由软件完成的是()。 A.接入 B.交换 C.传输 D.维护 【答案】D 【解析】P1硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成，它们完成通信网的基本功能;接入、交换和传输。软件设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护。实现通信网的智能化。 2.网络切片是( )最核心的内容。 A.SDN B.SDH C.PTN D.NFV 【答案】D 【解析】P2SDN是NFV的基础，SDN将网络功能模块化、组件化; 网络功能将可以按需编排，根据不同场景和业务特征要求，灵活组合功能模块，按需定制网络资源和业务逻辑，增强网络弹性和自适应性。网络切片是NFV最核心的内容，它利用虚拟化将网络物理基础设施资源虚拟化为多个相互独立平行的虚拟网络切片。 3.移动通信( )阶段，核心网通过IMS的VoIP实现语音业务。 A.2G B.3G C.4G D.5G 【答案】C 【解析】P11 4G阶段的移动核心网不再具有电路域部分，只有分组域 EPC，只提供分组业务，通过IMS的VIP 实现语音业务。 4.下列技术能为用户提供最大网络带宽的是( )。 A.EPON B.GPON C.ADSL D.HDSL 【答案】B 【解析】从PON技术发展的角度看，随着用户对带宽需求的增长，提供 1G到2G共享总带宽的 EPON（以太网无源光网络）和 GPON（吉比特无源光网络）技术将很快出现带宽瓶颈，运营商已经开始部署单波长速率10Gbit/s的单波长 10G PON 5.下列DWDM系统，对光纤色散要求最高的是( ) A.40×10G DWDM B.40×40G DWDM C.40×100G DWDM D.40×400G DWDM 【答案】B 【解析】降低光纤的色散，对增加光纤通信容量，延长通信距离，发展高速40Gbit/s光纤通信和其他新型光纤通信技术都是至关重要的。 目前商用的 DWDM系统波道数可达160波，若传输10Gbit/s 系统，整个系统总容量就有1.6Tbit/s。 6.SDH数字微波站不具备波道倒换功能的是( )。 A.枢纽站 B.分路站 C.中继站 D.终端站 【答案】C 【解析】中继站不上、下话路，不具备波道倒换功能，具有站间公务联络和无人值守功能。 7.关于移动通信基站天线位置，正确的是( )。 【答案】A 【解析】5G频段高，穿透能力小，架设高度高，覆盖范围大 8.下列太阳能电池中，光电转化效率最高的是( )。 A.单晶硅太阳电池 B.多晶硅太阳电池 C.非晶硅太阳电池 D.硫化镉太阳电池 【答案】A 【解析】单晶硅太阳电池是目前在通信系统应用最广泛的一种硅太阳电池，其效率可达18%。多晶硅太阳电池效率可达14%,非晶硅太阳电池效率可达6.3%，硫化镉太阳电池最高效率可达9% 9.信号从DWDM机房到办公室电脑可使用( )光纤 A.G.653A B.G.655C C.G.656 D.G.657 【答案】B 【解析】G.655光纤是为适于DWDM的应用而开发的。 10.在广播电视发射天线与馈线之间安装匹配网络的目的是()。 A.使信号传输效率更高 B.使传输频率更低 C.使信号强度变大 D.传输速度更快 【答案】A 【解析】天线输入阻抗为一复数阻抗，不等于馈线的特性阻抗，馈线终端需与阻值等于馈线特性阻抗的负载相接，馈线才是行波状态，传输效率最高。因此，在馈线与天线之间加匹配网络、以便将天线的复数阻抗经匹配网络转换为馈线的特性阻抗。 11.通信设备的-48V供电线的颜色为( )。 A.红色 B.蓝色 C.黄色 D.黄绿色 【答案】B 【解析】正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色 12.光接收机灵敏度和最小过载光功率应在( )点测试。 R1 B.R2 C.R3 D.R4 【答案】B 【解析】P111 13.LTE核心网中，负责用户数据存储管理、用户签权和授权、移动性管理是( )。 A.P-WG B.S-GW C.HSS D.AAA 【答案】C 【解析】P117归属签约用户服务器（HSS）功能。主要包括∶用户数据存储管理、用户鉴权和授权、移动性管理、Diameter路由选择等项目的测试。 14.光缆配盘应优先确定( )位置。 A.水线防护光缆 B.防雷防护光缆 C.靠近局站侧光缆 D.穿越林区光缆 【答案】A 【解析】P132配盘时，若在中继段内有水线防护要求的特殊类型光缆，应先确]定其位置，然后从特殊光缆接头点向两端配光缆。 15.光缆对地绝缘监测装置不应与( )相连。 A.光缆加强芯处 B.光缆内层金属保护层 C.接头盒进水检测装置 D.接头盒的紧固螺栓 【答案】D 【解析】P141直埋光筑线路对地绝缘测试，应在光缆回填300mm 后和光缆接头盒封装回填后进行。光缆线路对地绝缘监测装冒应与光缆的金属护层、金属加强芯及接头盒进水临测电极相连接。 16.下列管道光缆敷设的质量检查结果，需要整改的是( )。 A.敷设光缆时在管道的进出口采取保护措施 B.光缆在人手孔紧靠孔壁固定 C.接续完成后光缆整齐的盘放在人手孔 D.光缆接头盒固定在管道进口处的下方 【答案】D 【解析】P142在人（手）孔内，接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光（电）缆都不应该阻挡空闲管孔，避免影响今后敷设新的光缆。 17.下列发射机冷却系统安装错误的是( )。 A.水冷系统安装前应清洗水路 B.水泵的阀门不得渗水 C.风筒应用支架固定 D.风机安装时应有减震措施 【答案】A 【解析】P160水冷系统安装后应清洗其水路，杂质、杂物不得残留在水路中。 18.有线电视传输工程调试顺序正确的是( )。 A.卫星天线-前端设备-干线系统-分配系统 B.卫星天线-分配系统-干线系统-前端设备 C.干线系统-分配系统-卫星天线-前端设备 D.分配系统-卫星天线-干线系统-前端设备 【答案】C 【解析】P171掌握有线电视传输工程的调试可按信号传输的方向进行，即卫星天线的调试、前端设备的调试、干线系统的调试和分配系统的调试。 19.下列做法中，符合安全施工要求的是()。 A.人孔上面有人监护方进入作业 B.塔上平台作业时，安全带固定在抱杆上 C.更换7/2.6拉线前，用7/2.2临时代替 在35kv以上高压电附件架空作业，距离为3m 【答案】A 【解析】P362:在高压线附近架空作业时，离开高压线最小距离必须保证∶35kV 以下为2.5m，35kV以上为4m。 P363:更换拉线前，必须制作不低于原拉线规格程式的临时拉线。 P364:塔上作业时，必须将安全带固定在铁塔的主体结构上。 20.钢结构广播电视发射塔建于建筑物屋顶时，屋顶板的耐火极限应不低于( )h。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 【答案】B 【解析】P386钢结构广播电视发射塔建于建筑屋顶时，屋顶板的耐火极限应大于 1.5h 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得0.5分) 21.支撑网由( )组成。 A.传送网 B.同步网 C.信令网 D.管理网 E.核心网 【答案】BCD 【解析】P6:支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道信令网、同步网、管理网。 22.位于草原上微波站，在阴雨天减小视距衰落方法有( ) A.调整天线角度 B.增加发射功率 C.使用无源反射板 D.移动反射点 E.分集接收 【答案】AB 【解析】 利用地形地物削弱反射波的影响。将反射点设在反射系数较小地面。适当地选取天线的高度，常常可以将反射点移动到反射系数较小的区域。例如反射点从水面移至森林或凹凸不平的地面，以减小反射系数，从而减小进入接收端的反射波。3.利用天线的方向性。有时收发天线均很高，而反射点又处于途径中间的开阔地或水面上，这种情况很难用上面两种方法来减小反射波的影响，可以调整其天线角度，减小反射波进入接收端的成分，用损失部分接收电平的方法来减小衰落及反射的影响。 4.用无源反射板克服绕射衰落。当路由中存在较高障碍物时，为了克服在大气折 射时产生绕射衰落，可以改变天线方向。使用无源反射板或背对背天线可使电波绕过障碍物。 5.分集接收。如对雨雾吸收性衰落等只有增加发射功率，缩短站距，适当改变天线设计才能克服 23.下列移动通信技术，可提高频带利用率的是( )。 A.CDMA B.TD-SCDMA C.OFDM D.TD-LTE E.LTE-FDD 【答案】ABCD 【解析】P42 :CDMA是一种扩频通信技术，允许单一频率在整个系统区域内可重复使用，使许多用户共用这一频带同时进行通话，大大提高了频带利用率。 P47:OFDM技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。 24.下列属于数字电视系统类标准的是( )。 A.演播室标准 B.接收机 C.发射机 D.信源编码标准 E.信道传输标准 【答案】ADE 【解析】数字电视标准体系包括系统类标准（演播室、信源编码和信道传输）、设备与接口类标准（发射机、接收机）、业务与应用类标准（业务信息、电子节目指南、数据广播等） 以及其他标准（频率规划、监测），涵盖节目制作到发射播出的各个环节 25.通信设备割接工程中，应由建设单位负责的是( )。 A.编制割接方案 B.批准割接计划 C.组织割接实施 D.测试入网设备 E.拆除退网设备 【答案】BC 【解析】 （一）设备的割接 1.新安装的设备应进行测试，保证其满足人网要求。 2.布放好新旧设备之间的连接线。 3.编写割接报告，报建设单位批准。 4.由建设单位负责组织，施工单位协助，按计划割接。 5.新设备割接入网后，及时做好测试工作。 26.下列数值越小传输距离越远的是( )。 A.光纤色度色散 B.接收灵敏度 C.中心频率 D.最小过载光功率 E.光纤偏振模色散 【答案】ABE 【解析】光纤传输色散∶色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式，在传输时因速度不同，到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。这种畸变使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。降低光纤的色散，对增加光纤通信容量，延长通信距离， 27.架空线路工程中，中继段测试项目包括()： A.光纤线路衰减系数 B.光纤通道总衰减 C.光纤后向散射曲线 D.光缆对地绝缘 E.光纤线路传输长度 【答案】ABCE 【解析】光缆中继段测试的内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射曲线等，直埋光缆线路还需测试光缆的对地绝缘电阻，施工图设计有要求时，还需测试中继段光纤偏振模色散（PMD）及色度色散（CD）。 28.关于直埋光缆特殊点保护的做法，符合要求的是( )。 A.埋深不足时，用水泥包封， B.无法避免雷暴严重地域时，采用护坎保护 C.高低差在0.8m以上沟坎处设置挡土墙 D.沿靠溪流等易受水流冲刷的地段，设置漫水坡 E.在桥上敷设时，采用钢管或塑料管保护 【答案】ADE 【解析】P139:当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。高低差在0.8m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护。 29.会议系统无线发射接收器安装要求的说法正确的是()。 A.高度自由调节 B.角度自由调节 C.安装位置应避免电光源可能产生的电磁干扰 D.必须使用镀锌钢丝吊设 E.前方不得有遮挡物 【答案】CE 【解析】P177无线发射接收器安装要求 （1）无线发射接收器件安装高度、角度必须满足设计要求。 （2）无线发射接收器件安装位置应避免电光源可能产生的电磁干扰。 （3）无线发射接收器件前不得有遮挡物。 30.某架空光缆线路多处与其他设施交越，光缆架设高度符合规定的有()。 A.与其他线路间距0.5m B.与树木交越时高出其顶部1.5m C.与公路平行时为3.5m D.市区内街道平行时3.5m E.与土路交越时为5m 【答案】BCE 【解析】与其他线路间距0.6m;与公路平行时为3.0m；市区内街道平行时4.5m；与土路交越时为3m 31.某施工单位承接了一传输系统工程，包括80*10OGDWDM设备安装工程，以及2km新建管道工程，某新建管道人手孔施工示意图如下: 新建管道管道部分施工单位按施工工序从器材检验开始实施;机房内走线架安装平面图如下所示: 问题 1.人手孔中A、B、C、D、E部位分别代表什么?(本题5分，每个1分) 2.请补全新建管道施工顺序(本题3分) 3.写出走线架安装中F、G、H、I、J部件名称? (每个1分，满分5分) 4.1510.55nm波长是否合格?(2分) 5.写出该系统最小波长名称、线型码型以及测试项目(5分) 【解析】1.口圈、上覆、支架、托板、积水罐 2.工程测量、开挖管道沟槽、开凿路面或顶管、制作管道基础、铺设管道、管道包封、管道沟回填 3.F:连固铁G:旁侧撑铁H:上梁I:对墙加固J:对柱加固 4.不合格 5.波长名称:光监测信道(2分)线型码型:CMI码(1分) 测试项目:光监测信道光功率（1分)光监测信道工作波长及偏差（1分) 32.某施工单位承接了一移动基站设备安装工程，施工内容包括天馈线安装，机房内设备安装、蓄电池安装等内容，施工前，项目部做好机房内施工图纸复核，确认无误后开始施工;施工过程中发生如下事件: 施工单位安装天馈线过程中发现某处天馈线系统驻波比测试不合格，施工单位分析原因后整改 施工完毕后，施工单位编制了竣工资料，其中竣工文件包括:工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表，工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、验收证书和交接书。监理单位检查后要求施工单位补充 工程验收后6个月，机房蓄电池电压过低，经分析原因后发现是建设单位采购电池出现质量问题 问题: 1.简述设计图纸现场复核内容。(每条1分，共5分) 2.列出四项严禁高处作业天气情况?(每条0.5分，共2分) 3.绘制机架安装不合格的因果分析图。(共5分) 4.请补充竣工文件缺失内容?(5分) 5.针对电池问题，施工单位和建设单位应采取什么措施?(3分) 【解析】1.1）需要安装的设备位置、数量是否准确有效; 2）线缆走向、距离是否准确可行; 3）电源电压、熔断器容量是否满足设计要求;4)保护接地的位置是否有冗余; 5)防静电地板的高度是否和抗震机座的高度相符等 2.1）当地气温高于人体体温2）遇有5级以上(含.5级）大风3）暴雨、打雷等恶劣天气4)大雾等能见度低 3. 4.工程设计变更单及洽商记录、重大工程质量事故报告、停(复)工报告、隐蔽工程/随工验收签证、交(完)工报告 5.建设单位应启动保修程序尽快通知电池供货单位进行修复，修复完成后进行复检;(2分)施工单位应组织力量配合电视供货单位做好维修工作(1分) 33.某施工单位承接了一管道线路工程，新建硅芯管，采用气流法敷设GYTA光缆;城区段敷设GYTA53光缆;进局敷设GYZA光缆;设计规定中继段平均接续衰减0.25DB 合同约定，新建人孔所需材料（(不含铁件、钢筋)由施工单位采购，施工单位将光缆接续列为质量控制重点内容;其中光缆接续监测采用双向测试，资源配置计划包括仪表使用计划、乙供材供应计划和资金使用计划。施工中，某处采用定向钻孔穿越公路，将自来水管道顶破;调查显示，施工单位未编制与其他管线交越的安全防护措施。 问题: 1.光缆接续双向监测应采用哪种方法?除接续监测外还应测试光缆哪些内容?(4分) 2.补充资源配置计划缺少内容(共3分)3.列出施工单位人孔施工采购材料。(5分) 4.相对GYTA光缆，GYTA53光缆、GYTZA光缆在结构或材质上有哪些特点 5.简述交越处项目部应采取的安全措施?(4分) 【解析】1.应采用OTDR监测双向平均(1分)光纤段长、光纤衰减系数、后向散射信号曲线(3分) 2.用工计划、施工车辆使用计划、施工机具使用计划 3.红砖、水泥、沙子、石子、模板 4.GYTA53光缆具有铠装层，耐测压，对光纤保护好，重量重，施工难度大(2分) GYTZA光缆具有阻燃功能，可有效防止火灾蔓延(2分) 5.1)收集交越处原有管线维护资料，了解原有管线走向走向、位置等信息 2）应及时通知管线产权单位，充分了解施工现场的具体情况，确定保护地下管线及其他设施的方案。 3）应与当地的规划部门联系，必要时应使用仪器探明地下管线的深度和位置 4）应人工开挖，禁止使用大型机械。 34.某公司承接了一项二干长途传输系统工程，施工内容包括ROADM、OA等设备安装和调试。本工程包工包料，采用G652D光纤，工作波长为1550nm，项目部编制了预算表如下，对工程所需100G传输分析仪进行了比选 开工前，安全员对本工程作业特点和危险因素、施工中安全注意事项进行了交底;项目负责人重点强调了劳动效率，仪表使用台班费及分包事项等成本内容。工程按期开工，仪表进场前，建设单位通知有两端光缆纤芯损耗大,需在系统优化阶段查找原因并整治(每段1天);7月8日完成单机测试后，项目部实际发生费用23.5万元。7月10系统优化时，发现损耗过得纤芯，项目部进行了整治，整治后重新优化，造成施工单位成本额外增加2.5万元;工程完工后，项目部于8月2日向建设单位提出书面索赔意向通知。 问题: 1.指出安全技术交底不错指出，并说明正确做法(6分) 2.计算说明，建设单位通知前后应租用还是使用自有仪表（6分) 3.项目部提交索赔意向通知是否符合程序?(1分）说明理由(1分)，索赔还应提交哪些资料?(3分) 4.本工程光纤衰减系数指标是多少?(1分)为避免光纤损耗过大影响工期，开工前做哪些工作?(4分，每条1分) 5.计算单机测试完成后BCWP BCWS CPI SPI(保留2位小数)(4分，每条1分) 6.项目部应对哪几类成本进行重点控制?(4分，每条1分) 【解析】 1.1)安全员交底不妥(1分)_. )正确做法:应由施工单位项目技术负责人(1分) 2)仅对本工程作业特点和危险因素、施工中安全注意事项进行交底不妥（1分) 正确做法:交底内容还应包括针对危险因素制定的具体预防措施(1分） ;相应的安全生产操作规程和标准(1分) ;发生事故后应采取的应急措施(1分)。 2.告知前:自用仪表费用:(28+2)*1800+2000=56000元(1分) 租赁仪表费用: 28*2000=56000元(1分)故告知前选用租用和自有的仪表均可(1分) 告知后:自有仪表费用:(28+2+2)*1800+2000=59600元(1分) 租赁仪表费用:(28+2)*2000=60000元(1分)故告知后应选用自有仪表（1分) 故告知后应选用自有仪表（1分) 3.符合程序; 理由:承包人应在索赔事项发生后28天内，提交索赔意向通知。 索赔资料:合同文件、证据、索赔论证、索赔款项(或工期)计算、索赔报告 4.指标为0.3dB/km 1)对从事光纤接续的技术人员应进行技术培训和示范，使其熟练掌握接续、安装要领 2)对切割刀、光纤接续设备和光时城反射仪(OTDR）进行维护和校准满足施工需要; 3）按接头盒说明书的要求盘纤，并保证光纤白率半径满足规范要求; 4)现场环境的温度、洁净度应满足接续要求 5.BCWP=2+15+8=25万元(1分) BCWS=2+15+8=25万元(1分)ACWP=23.5万元 CPI-BCWP/ACWP=25/23.5=1.06(1分)SPI=BCWP/BCWS=25/25=1.00 ( 1分) 6.人工费材料费施工仪表使用费施工分包费 35.某施工单位承接了一市内管道工程，包括甲乙丙三个中继段，施工单位根据工程实际情况结合施工队施工情况，对各个工序安排4施工队伍施工，光缆全部敷设完毕后进行光缆接续，本工程计划4月1日开工，施工内容如下: 施工过程中发生如下事件:子管推迟到开工后第5天到货;光缆推迟到开工后第14天到货;穿放乙段子管，管道不通需要修复，停工5天。 1.绘制本工程双代号网络图(5分，出现编号错误、箭线错误、丢失编号及持续时间等情况扣1分，扣完为止，未用过桥扣5分) 2.写出本工程关键工作(5分) 3.上述事件分别影响工期多少天，本工程实际工期多少天?(5分) 4.简述管道工程应急救援应携带器材(5分，每条一分，其他合理也可酌情计分) 5.简述可能影响进度的外部因素（5分、每条1分) 6.简述单盘检验应包括内容(5分) 解析 1. 2.E、F、G、C、D 3.子管推迟不影响工期（1分)光缆推迟不影响工期(1分)乙段子管停工不影响工期（1分)本工程实际工期50天(1分) 4.鼓风机、有毒有害气体测试仪、全身式安全带、梯子、防毒面具 5.1）不具备施工所需条件2)施工环境影响变化3)发生大型事件封网4)发生不可抗力 5)出现火灾、事故等意外事件 6.1)外观检查(1分)，包括光缆盘有无变形、护板有无损伤、端头密封是否完好，端别标志是否清楚、随盘资料是否齐全(1分) 2)光电性能测试(1分)︰长度复测、单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察、光缆护层的绝缘检查（2分)完整版 https://pan.baidu.com/s/1ixR5do8mafdMlNP1Py9oXg?pwd=8888
2022年一级建造师公路实务考试真题及答案解析
1.关于填土路堤施工过程质量控制的说法，正确的是() A.施工过程中每填筑三层后应进行压实度检测 B.压实度检测频率由现场监理工程师确定 C.填土路堤压实度检测只能采用灌砂法 D.施工过程中，每填筑2m宜检测路基中线和宽度 【答案】D 【解析】选项A，施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测。选项C，压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方法。选项D，施工过程中，每填筑2m宜检测路线中线和宽度。选项B，检测频率为每1000m2不少于2点。 2.下列对路基常用爆破方法的描述，符合光面爆破特征的是() A.在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量爆破的方法，使拟爆体与山体分开，作为隔振减震带 B.两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔依次起爆 C.在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破 D.利用爆能将大量土石方按照指定的方向，挪移到一定的位置并堆积成光滑平整的路堤 【答案】C 【解析】A选项是预裂爆破，B选项是微差爆破，D选项是定向爆破。 3.关于岩爆地段隧道施工的说法，正确的是()。 A.隧道应采用严格控制装药量的光面爆破技术 B.一般情况下，每循环进尺宜控制在2.0～2.5m C.防岩爆错杆可采用能及时受力的锚杆，锚杆长度应不大于1.5m D.开挖后应滞后进行喷射混凝土封闭 【答案】A 【解析】A正确。应采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，减少应力集中：严格控制装药量，减少对围岩的扰动。 B错误。控制循环进尺，采用短进尺，一般情况下，每循环进尺直控制在1.0~1.5m，最大不得大于2m。 C错误。防岩爆锚杆可采用模管式、缝管式、水胀式等能及时受力的锚杆，以调整围岩应力分布及加固围岩。锚杆长度宜为2m左右，间距直为0.5~1.0m。 D错误。开挖后应及时喷纤维混凝土封闭，厚度宜为5～8cm。 4.关于公路配电工程所采用的钢管及其数设的说法。正确的是()。 A.潮湿场所应采用薄壁钢管 B.钢管外壁应做防腐处理，内壁可不进行防腐处理 C.镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺检连接 D.钢管伸入到接线盒内的管口与地面的距高应233不太于100m 【答案】C 钢管敷设应满足以下要求： (1)潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管，干燥场所应采用薄壁钢管。A错误。 (2)钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。B错误。 (3)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接。C正确。 (4)明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护套帽固定，与设备连接时，应敷设到设备的接线盒内，管口与地面的距离宜大于200mm。D错误。 (5)镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线、 5.公路工程中，常常将“S”曲线与()合并于同一图标中，称之公路工程进度表。 A.横道图 B.垂直图 C.斜率图 D.网络图 【答案】A 【解析】 在公路工程中，常常将“S”曲线和横道图合并于同一张图表中，称之为“公路工程进度表”，既能反映各分部(项)工程的进度，又能反映工程总体的进度。 6.目前，我国沥青混凝土配合的设计采用()。 A.旋转压实试验配合比设计法 B.最大密度试验 C.马歇尔试验配合比设计法 D.最大强度试验 【答案】C 【解析】沥青混凝士配合比设计采用马歇尔试验配合比设计法。该法是首先按配合比设计拌制沥青混合料，然后制成规定尺寸试件，12h之后测定其物理指标(包括表观密度、空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等)，然后测定稳定度和流值。 7.根据《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》，公路工程质量评定的最小工程单元是()。 A.施工工序 B.分项工程 C.分部工程 D.单位工程 【答案】B 【解析】同一个工程中大小关系(由大到小)：单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTG F80，1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTGF80/1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。分部工程、单位工程完工后，应汇总评定所属分项工程、分部工程质量资料，检查外观质量，对工程进行评定。 8.公路工程项目职业健康安全管理体系实施与控制的核心是()。 A.一岗双责 B.三个必须原则 C.安全管理五同时” D.安全生产责任制 【答案】D 【解析】以安全生产责任制为核心，建立健全本单位安全生产规章制度，落实“一岗双责、党政同责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三个必须原则。体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理·五同时”。 9.桥梁高度简称桥高，是指()。 A.桥面与低水位之间的高差 B.桥面与地面之间的高差3 C.桥面与设计水位之间的高差 D.桥面与桥下线路路面之间的高差 E.桥面与桥跨结构最下缘之间的距离 【答案】A.B 【解析】桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位(或地面)之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。桥高在某种程度上反映了桥梁施工的难易性。 10.在隧道工程中，以围岩分级为主要依据进行确定的有()。 A.设计时速 B.施工方法的选择 C.公路等级 D.隧道施工劳动定额 E.衬砌结构类型与尺寸 【答案】BDE 【解析】隧道围岩分级是设计、施工的基础。施工方法的选择、衬砌结构类型及尺寸的确定、隧道施工劳动定额、材料消耗标准的制订都要以围岩分级作为主要依据。 11.货运车辆失控风险较高的路段需设置避险车道，避险车道主要包括()。 A.加宽车道 B.引道 C.制动床 D.救援车道 E.应急车道 【答案】BCD 【解析】货运车辆失控风险较高的路段需要设置避险车道，避险车道由引道、制动床、救援车道等构成。 12.关于公路工程量清单内容的说法，正确的有()A.约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标理论净量计算 B.工程量清单中所列工程数量时实际施工数量 C.工程量清单中所列工程数量是投标报价的共同基础。也是最终结算依据 D.工程量清单应与计量与支付条款结合起来理解或解释 E.工程量清单中每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价 【答案】ADE 【解析】选项A，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。选项B、C，本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。选项D，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则“技术规范“相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。选项E，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 13.下列应进行桥梁施工安全风险评估的工程有()A.跨径大于150m的钢筋混凝土拱桥 B.跨径200m的梁式桥 C.墩高200m的桥梁工程 D.跨径250m的斜拉桥 E.跨径500m的悬索桥 【答案】ABC 【解析】桥梁工程： (1)多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢析架、钢管混凝土拱桥。 (2)跨径大于或等于140m的梁式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥。 (3)墩高或净空大于100m的桥梁工程。 (4)采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程。 (5)特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程。 (6)施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。 14.编制公路项目标后预算时，应列入专项费用的有()。 A.场地平整、硬化费用 B.临时工作便道的维修费用 C.指挥车辆使用费用 D.施工安全风险评估费用 E.工地试验室建设费用 【答案】ABDE 【解析】专项费用包括施工场地建设费和安全生产费。 1.施工场地建设费。按照工地建设标准化要求进行承包人驻地、工地试验室建设、办公、生活居住房屋和生产用房屋等费用：场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用，以及以上范围内各种临时工作便道、人行便道，工地临时用水、用电的水管支管和电线支线，临时构筑物、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除及清理的费用。工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用以及施工扬尘污染防治措施费和文明施工、职工健康生活的费用，但不包括红线范围内贯通便道、进出场的临时便道、保通便道。编制标后预算时，应根据项目可能遇到的实际情况，并结合实施性施工组织设计中的相关内容进行估算，也可以参考企业的相关费用定额进行计算。 2.安全生产费。包括完善、改造和维护安全设施设备费用，配备、维护、保养应急救援器材、设备费用，开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用，安全生产检查、评价、咨询费用，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，安全生产宣传、教育、培训费用，安全设施及特种设备检测检验费用，施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。 15.公路工程改建时，新旧路基衔接的技术处理措施有()。 A.将旧土路肩翻晒 B.将旧土路肩掺灰重新碾压 C.低等级公路改建时，新旧路基处理可不挖台阶 D.改进路基开挖台阶方案，以消除旧路基边坡压实度不足 E.采取合理工艺，减少新旧路基结合处不均匀沉降 【答案】ABDE 【解析】 新旧路基衔接的技术处理措施： (1)清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。 (2)将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压，以达到质量要求。 (3)修建试验路，改进路基开挖台阶的方案，由从土路肩开始下挖台阶，改为从硬路肩开始下挖台阶，以消除旧路基边坡压实度不足，加强新旧路基的结合程度，减少新旧路基结合处的不均匀沉降。 16.下列路面粒料基层中，属于嵌锁型有()。 A.泥结碎石基层 B.级配碎石基层 C.泥灰结碎石基层 D.填隙碎石基层 E.级配砾石基层 【答案】ACD 【解析】 -粒料分类及适用范围： 1.粒料分类 (1)嵌锁型一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。ACD正确。 (2)级配型一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。BE错误。 17.关于水准点复测与加密要求，正确为()。 A.水准点精度应符合规范规定 B.同一建设项目应采用同一高程系统，并与相邻项目高程系统相衔接 C.临时水准点应符合相应等级精度要求，并与相邻水准点闭合 D.对设计提供水准点，施工前只能加固并永久使用 E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期不低于9个月 【答案】ABC 【解析】 水准点复测与加密规定： (1)水准点精度应符合规范的规定。A正确。 (2)同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。B正确。 (3)沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。C正确。 (4)对可能受施工影响的水准点，施工前应加固或改移，并应保持其精度。D错误。 (5)水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月。E错误。 18.从功能上分类，水泥混凝土路面横缝可分为()。 A.横向反射缝 B.横向施工缝 C.横向沉降缝 D.横向缩缝 E.横向胀缝 【答案】BDE 【解析】 横缝从功能上分为横向施工缝、横向缩缝和横向胀缝。横向施工缝从构造上分为设传力杆平缝型和设拉杆企口缝型;横向缩缝从构造上分为设传力杆假缝型和不设传力杆假缝型。
2022年一级建造师工程经济考试真题及答案解析
1.企业年初借入一笔资金，年名义利率为6%，按季度复利计息，年未本利和为3184.09万元，则年初借款金额是()万元。 A.3003.86 B.3000.00 C.3018.03 D.3185.03 【答案】B 【解析】(1+r/m)m-1=(1+6%/4)4-1=6.136%，P=3184.09/(1+6.136%)=3000.00。 2.关于技术方案经济效果评价的说法，正确的是()。 A.经济效果评价应定性分析和定量分析相结合，以定性分析为主 B.经济效果动态分析不能全面地反映技术方案整个计算期的经济效果 C.融资前经济效果分析通常以，动态分析为辅 D.方案实施前经济效果分析通常存在一定的不确定性和风险性 【答案】D 【解析】A选项错误，在技术方案经济效果评价中，应坚持定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的。B错误，动态分析能较全面地反映技术方案整个计算期的经济效果。C错误，融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅。 3. 关于资金时间价值的说法，正确的是() A.资金的时间价值是资金随时间周转使用的结果 B.资金的时间价值与资金数量无关 C.资金的时间价值与资金周转的速度成反比 D.利率是衡量资金时间价值的绝对尺度 【答案】A 【解析】其实质是资金作为生产经营要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，资金随时间周转使用的结果。影响资金时间价值的因素包括资金的使用时间、资金数量的多少、资金投入和回收的特点、资金周转的速度。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大;使用时间越短，则资金的时间价值越小。利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。 4.关于财务基准收益率的说法，正确的是()。 A.境外投资项目基准收益率的测定，可忽略国家风险因素 B.财务基准收益率必须由政府投资主管部门统一确定 C.财务基准收益率的确定应考虑资金成本、投资机会成本、通货膨胀和风险因素D.财务基准收益率是投资项目可能获得的最高盈利水平 【答案】C 【解析】 A错误，在中国境外投资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素;B错误，在企业各类技术方案的经济效果评价中参考选用的行业财务基准收益率，应在分析一定时期内国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源供给、市场需求、资金间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定。 C正确，D错误，基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平。 5.关于偿债备付率的说法，正确的是() A.偿债备付率大于1，说明偿付债务本息的能力不足 B.偿债备付率从付息资金来源的角度反映企业偿付债务利息的能力 C.偿债备付率是还本付息的资金与当期应还本金额的比值 D.偿债备付率应在借款偿还期内分年计算 【答案】D 【解析】 A错误，偿债备付率低，说明偿付债务本息的资金不充足，偿债风险大。正常情况偿债备付率应当大于1，并结合债权人的要求确定。 B、C错误，偿债备付率是从偿债资金来源的充裕性角度反映偿付债务本息的能力，是指在技术方案借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。D正确。 6.关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法，正确的是()。 A.现值一定，计息期数相同，折现率越高，终值越小 B.现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越大 C.终值一定，折现率相同，计息期数越多，现值越大 D.终值一定，计息期数相同，折现率越高，现值越小 【答案】D 【解析】A选项错误，现值一定，计息期数相同，折现率越高，经信越关F=(F/P，i，n)=Px(1+i)" B选项错误，现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越小，F=(F/P，i，n)==Px(1+i)";c选项错误，终值一定，折现率相同，计息期数越多，现香秘尔P=(P/F，i，n)=F/(1+i)" 7. 下列现金流量中，属于资本金现金流量表中现金流出的是() A.应分利润 B. 销项税额 C.建设投资 D.借款利息支付 【答案】D 8. 下列发行债券发生的资金成本中属于资金占用费的是() A.债券利息 B.代理发行费 C.印刷费 D.公证费 【答案】A 【解析】BCD属于筹资费用。 9. 突发疫情，某单位接受攻府委托，要在15日内建成方舱医院，可采用的计价方式() A. 固定总价合同 B. 固定单价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 【答案】D 【解析】成本加酬金合同通常用于如下情况： 工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目。时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。 10. 下列财务指标中，属于杜邦财务分析体系核心指标的是() A.资本积累率 B.净资产收益率 C.销售净利率 D.总资产周转率 【答案】B 【解析】在财务指标综合分析方法中，比较典型的是杜邦财务分析体系，简称杜邦分析，是利用各主要财务比率指标之间的内在联系，对企业财务状况和经营成果进行综合系统评价的方法。该体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。因其最初由美国杜邦公司成功应用，所以得名。 11.某公司5年前购置一台设备，原价为10万元，因环保要求需更换，目前该设备的账面价值为5万元，市场价为4万元，则设备更新决策时的沉没成本是()万元。 A.6 B.1 C.5 D.4 【答案】B 【解析】 沉没成本=设备账面价值一当前市场价=5-4=1万元。 12. 综合单价的计算步骤有：①计算定额子目工程量②确定人、料、机单价;③测算人、料、机消耗量;④确定组合定额子目;⑤计算清单项目的管理费和利润：⑥计算清单项目的人、料、机总费用正确的顺序是() A.④→②→③→⑥→①→⑤ B.④→②→③→①→⑤→⑥ C.④ →①→③→②→⑥→⑤ D.④ →①→②→③→⑥→⑤ 【答案】C 【解析】综合单价的计算可以概括为以下步骤：(1)确定组合定额子目;(2)计算定额子目工程量;(3)测算人、料、机消耗量;(4)确定人、料、机单价;(5)计算清单项目的人、料、机总费用;(6)计算清单项目的管理费和利润;(7)计算清单项目的综合单价。 13.某项目建设期为2年，共向银行借款20000万元，借款年有效利率为6%。第1和第2年借款比例分别为45%和55%。借款在各年内均衡，建设期内只计息不付息。则编制设计概算时该项目建设期利息总和为()万元。 A.1156.2 B.600.0 C.886.2 D.1772.4 【答案】A 【解析】第一年利息：20000?5%?/2?%=270万元;第二年利息： (20000?5%?/2+20000?5%+270)?%=886.2万元;建设期利息合计：270+886.2=1156.2万元。 14. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程项目清单编制的说法，正确的是() A. 其他项目清单中应列出总承包服务费 B. 暂估价应列出材料暂估价和工程设备暂估价，不考虑专业工程暂估价 C.暂列金额一般应尽可能列高，以避免在实际中超出该数量 D.计日工应按照招标工程的复杂程度估算一个数量，该数量一般要比实际 【答案】A 【解析】B选项错误，暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。C选项错误，暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。D选项错误，计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。 15. 工程产品中，从设计方面优先作为价值工程研究对象的是() A. 结构复杂、性能和技术指标较差的工程产品 B. 用户意见少且党争力较强的工程产品 C. 成本较低或占总成本比重较小的工程产品 D.工艺简单、原材料能耗较低、质量有一定保障的工程产品 【答案】A 【解析】一般说来，从以下几方面考虑价值工程对象的选择： 1.从设计方面看，对结构复杂、性能和技术指标差、体积和重量大的工程产品进行价值工程活动，可使工程产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高工程产品价值。 2.从施工生产方面看，对量大面广、工序繁琐、工艺复杂、原材料和能源消耗高、质量难于保证的工程产品，进行价值工程活动可以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能。 3.从市场方面看，选择用户意见多和竞争力差的工程产品进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额。 4.从成本方面看，选择成本高或成本比重大的工程产品，进行价值工程活动可降低工程产品成本。 16.投标报价时，若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符，应以()进行报价。 A.投标人按规范修正后的项目特征 B.投标人参照以往完成的实际施工的项目特征 C.招标文件中的施工图纸 D.招标工程量清单的项目特征描述 【答案】D 【解析】 在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价;若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 17.某施工机械预算价格为50万元，假定全部为固定资产原值，折旧年限为10年。年平均工作225个台班，残值率为5%，按年限平均法计算，该机械台班折旧费()元/台班。 A.211 B.222 C.2110 D.2220 【答案】A 【解析】机械台班折旧费=50*0000*(1-5%)/(10*25)=211(元/台班) 18.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于单价合同计量的说法，正确的是()。 A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后的14天内完成对承包人提交的工程量报告的审核并报送发包人 B.监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的5天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量 C.承包人未按监理人要求参加工程量复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 D.承包人为保证施工质量超出施工图纸范围施工的工程量，监理人应予以计量 【答案】C 【解析】选项A，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。选项B，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。C选项，承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。D选项，监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目;(2)合同文件中规定的项目;(3)工程变更项目。 19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同履行期间出现工程变更时，若变更在已标价工程量清单中无相同项目。但有类似项目单价的，则变更估价的原则是()。 A.参照类似项目的单价认定 B.按照直接成本加适当利润的原则，由发包人确定变更单价 C.按照合理的成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价 D.根据合理的成本加适当利润的原则，由监理人确定新的变更单价 【答案】A 【解析】变更估价按照以下约定处理： (1)己标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定; (2)己标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定; (3)变更导致实际完成的变更工程量与己标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或己标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。 20.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的相关规定，企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费应计入建筑安装工程费用中的（）。 A.人工费 B.措施项目费 C.企业管理费 D.规费 【答案】D 【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括： 1社会保险费 (1)养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。 (2)失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。 (3)医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。 (4)生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。 (5)工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。 2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。 21.施工企业编制企业整顿时，劳动力价格按照()计算确定 A企所在地社会平的工资 B.企业所在地预算人工价格 C.地区劳务市场价格 D.企业所在地最低工资标准 【答案】C 【解析】人工价格也即劳动力价格，一般情况下就按地区劳务市场价格计算确定。 22. 下列属于储存成本的是() A.存货破损和变质损失 B.材料供应中断造成的停工损失 C.丧失销售机会的损失 D.产成品库存缺货造成的拖欠发货损失 【答案】A 【解析】储存成本指为保持存货而发生的成本，包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破损和变质损失等。 23.国际工程中业主在招标文件中规定的暂定金额正确处理方式() A.计入投标总价，由承包人决定使用 B.不计入投标总价，实际发生时业主支付 C.计入投标总价，但承包人无权自主使用 D.不计入投标总价，由工程师决定使用 【答案】C 【解析】暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或应付意外情况，亦称待定金额或备用金每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。 24.某企业有甲乙丙丁四个现金持有方案各方案现金持有量分别是60000、70000、84000、120000元，四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000，短缺成本分别是8100.、3000、2500和0元，若采用成本分析模式进行现金持有量决策选择() A. 甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B 25.某施工企业以经营租赁方式租入一台设备，租赁保证费2万元，担保费5万元，年租金10万元，预计租赁设备年运行成本10万元，其中原材料消耗2万元，则设备第一年的租赁费是()。 A.19 B.17 C.20 D.27 【答案】B 【解析】租赁费用主要包括;租赁保证金、租金，担保费;租赁保证费2万元+担保费5万元+年租金10万元=17万元。 26.下列措施项目费，适用综合单价法计算的是() A.混凝土模板费 B. 安全文明施工费 C.材料二次搬运费 D.已完工程及设备保护费 【答案】A 【解析】适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。 27. 下列新技术应用方案属于技术适用性的是() A.有利于保证和提高产品质量，提高自动化程度。 B.对产品的质量性能和方案的生产能力有足够的保证程度 C.必须考虑是否会对操作人员造成人身伤害，有无保护措施 D.充分发挥企业和方案所在地的资源优势 【答案】D 【解析】备选的新技术应用方案必须考虑对当地资源的适用性(包括原材料人力资源、环境资源)，充分发挥企业和方案所在地的资源优势，适应方案特定的资源、经济、社会等方面的条件，降低原材料特别是能源的消耗，改善生产条件，提高产品质量，同时有利于充分发挥企业原有的技术装备和技术力量。 28. 账户式资产负债表右侧列表示的内容是（） A.资产和负债 B.资产和所有者权益 C.货币资金和所有者权益 D.负债和所有者权益 【答案】D 【解析】在我国，资产负债表采用账户式结构，报表分为左右结构，左边列示资产，反映全部资产的分布及存在形态;右边列示负债和所有者权益，反映全部负债和所有者权益的内容和构成情况资产负债表左右双方平衡 29.某建设项目设备工器具购置费为1000万元，建安费为2500万元，工程建设其他费为700万元，基本预备费210万元，价差310万元，建设期利息320万元，静态投资为()万元。 A.4410 B.4200 C.4720 D.5040 【答案】A 【解析】设备工器具购置费为1000万元+建安费为2500万元+工程建设其他费为700万元+基本预备费210万元=4410万元。 30.某企业3年前购置一台价值为30万元的设备。现在若以20万元卖出，卖出该设备需发生维修成本2万元，发生销售费用1万元，缴纳税金0.5万元，则该设备可变现净值为()万元。 A.18.5 B.19.5 C.20 D.16.5 【答案】D 【解析】在可变现净值计量下，资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额，扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量;20-(2+1+0.5)=16.5万 31.工程成本核算时，要求为取得本期收入而发生的成本和费用应与本期实现的收入在同一时期内确认入账，不得提前或延后，该要求体现了成本核算的()原则。 A.谨慎 B.一贯性 C.及时性 D.配比 【答案】D 【解析】配比原则是指营业收入与其相对应的成本，费用应当相互配合为取得本期收入而发生的成本和费用，应与本期实现的收入在同一时期内确认人账，不得脱节，也不得提前或延后，以便正确计算和考核项目经营成果。 32.核算企业一定时期应纳税所得额时，下列收入中，属于不征税收入的是()。 A提供专利使用所得的收入 B.转让财产收入 C.接受捐赠取得的收入 D.接受财政拨款取得的收入 【答案】D 【解析】收入总额中，下列收入为不征税收入：1、财政拨款;2、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;3、国务院规定的其他不征税收入。 33.某企业2021年末的流动资产构成为：货币资金800万元，存货500万元，交易性金融资产300万元，应收账款450万元，其他应收款200万元，流动负债为1050万元，该企业2021年末的速动比率是（）。 A.1.67 B.1.05 C.1.24 D.2.14 【答案】A 【解析】 速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款=800+300+450+200=1750万元。速动比率=速动资产流动负债=1750/1050=1.67 34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，必须按照国家或省级行业建设主管部门]规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。 A.安全文明施工费和企业管理费 B.规费和企业管理费 C.措施项目费和规费 D.规费和税金 【答案】D 【解析】 不得作为竞争性费用： 1.安全文明施工费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费问 2.规费五险一金 3.税金 35. 在工程量清单总说明的编制中，招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良的标准，属于() A.工程概况 B.工程招标及分包范围 C.工程单清单编制依据 D.工程质量材料施工等的特殊要求 【答案】D 【解析】工程质量、材料、施工等的特殊要求工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准对材料的要求，是指招标人根据工程的重要性、使用功能及装饰装修标准提出，诸如对水泥的品牌钢材的生产厂家、花岗石的出产、品牌等的要求;施工要求，一般是指建设项目中对单项工程的施工顺序等的要求。 36.采用定额单价法编制施工图预第时，若分项工程的主要材料品种与定额单价中规定的不一致，正确的处理方法是(). A.按照实际使用材料价格换算定额单价 B.编织补充定价单额 C.直接套用定额单价 D.调量不换价 【答案】A 【解析】分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价。 37.关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是(). A.不确定因素的临界点越低，该因素对技术方案的评价指标影响越小 B.敏感性分析可以通过计算敏感度系数和临界点确定敏感因素 C.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素反方向变化 D.0.敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定因素越不敏感 【答案】B 【解析】A选项错误，对若干不确定性因素中，临界点越低，说明该因素对技术方案经济效果指标影响越大。C选项错误.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素同方向变化。D选项错误，敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标A对于不确定因素F越敏感。 38.某企业为扩大投资规模，拟筹资15000万元，现有四个筹资方案，其中筹资方案甲的相关数据如下表，筹资方案乙、丙、丁的综合资金成本分别为11.36%、10.71%和11.93%，则仅根据上述条件，为完成筹资，依据综合资金成本应选择的筹资方案为()。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】C 【解析】方案甲的综合资金成本 =1000/1500×7.5%+4000/15000×8%+3000/15000×12成13%=11.1%，选综合资金成本最小的为丙10.71%。 39.企业编制现金流量表时。短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金以及0 A.价值变动风险小 B.投资数额小 C.预期收益高 D.转换方式多 【答案】A 【解析】现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的交易性金融资产。 40.某销售合同履行过程中发生了合同变更，该变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品的单独售价，对此变更，在会计上的处理方式是()。 A.将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 B.将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理 C.将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理 D.将原合同已履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 【答案】C 【解析】合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。 41.价值工程中产品功能与成本的关系图如下，关于图中两者关系的说法，正确的()。 A.随着产品功能水平F提高，生产成本C1降低，使用及维护成本C2增加 B.在F处，产品的功能较少，生产成本C1、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较低 C.在F"处，产品功能较多，生产成本C1.、使用及维护成本C2均较高，寿命周期成本较高 D.在FO时，产品满足必要的功能需求，生产成本C1、使用及维护成本C2之和对应的寿命周期成本最低 【答案】D 【解析】A选项错误，随着产品功能水平F提高，生产成本C1提高，使用及维护成本C2降低，B选项错误，在F”处，产品的功能较少，生产成本C1较低、使用及维护成本C2较高，寿命周期成本较高。C选项错误，产品功能较多，生产成本C1较高、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较高。 42.根据《建设工程工程量清单计价规范》投标报价时必须按国家或省级、行政有关权力部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。 A.暂列金额、规费、税金 B.安全文明施工费、规费、税金 C.暂估价、规费、税金 D.计日工、安全文明施工、税金 【答案】B 【解析】措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竟争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 43.某企业接受委托生产一台定制设备，约定售价50万元，生产完成后由客户自提。企业生产该设备的生产费用为30万元，应分摊的管理费用为5万元，财务费用2万元，代垫设备运输费用4万元，从财务会计角度，企业生产销售该设备的费用为()万元。 A.32 B.35 C.37 D.41 【答案】C 【解析】从会计核算的角度，费用按经济用途分为生产费用和期间费 用两类，两类费用会计核算的处理过程不同。 30+5+2=37万元，垫付设备运输费用4万元不属于这两类。 44.采用定额单价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是() A.计算人工费、材料费和施工机械使用费的方 法不同 B.计算工程量的方法不同 C.计算企业管理费的方法不同 D.计算其他税费的程序不同 【答案】A 【解析】实物量法编制施工图预算的步骤与定额单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定区别。 45.某施工合同项目预计总成本为3000万元，至第1年末，承包人自行施工部分累计实际发生的合同成本为1200万元，合同约定由承包人采购的已进场待安装工程设备200万元，已进场待使用的工程材料100万元。已预付分包工程款150万元(分包工作量尚未完成)，则第1年末承包人的合同完工进度为() A.45% B.48% C.55% D.40% 【答案】D 【解析】 合同完工进度=累计实际发生的合同成本一合同预计总成本x100%=1200/3000×100%=40% 需要注意的是，累计实际发生的合同成本不包括施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本，也不包括在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。 46.因执行国家或社会义务，按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产工人的工资属于建筑安装工程人工费中的(). A.奖金 B.特殊情况下支付的工资 C.津贴补贴 D.加班加点工资 【答案】B 【解析】特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。 47.某技术方案年设计生产能力为3万吨，产销量一致，销售价格和成本费用均不含增值税单位产品售价为300元吨。单位产品可变成本为150元吨，单位产品税金及附加为3元/吨，年固定成本为280万元，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为() A.31.11% B.63.49% C.31.42% D.62.22% 【答案】B 【解析】平衡点产量=2800000/(300-150-3)=19047.62吨生产能力利用率=19047.62/30000×100%=63.49% 48.工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础，其理由在于() A.投标人均应按工程量清单列出的项目不加修改地投标 B.工程量清单列出的工程项目内容、数量和质量要求是投标人竞争的共同基础 C.投标人均按工程量清单中确定的计量规划计算工程量 D.工程量清单中的项目和综合单价是投标人平等竞争的基础和依据 【答案】B 【解析】工程量清单是由招标人负责编制，将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等的基础信息。这样，在建设工程的招标投标中，技标人的竞争活动就有了一个共同基础，投标人机会均等，受到的待遇是公正和公平的。 49.某建设工程施工过程中，由于发包人设计变更导致承包人暂停施工，致使承包人自有机械窝工10个台班，该机械的台班单价为400元/台班，台班折旧费为300元/台班;承包人的租赁机械离工10个台班，台班租赁费用为500元，工作时每台班燃油动力费100元;人员窝工20个工作日，人工工资单价300元/工日，人工窝工补贴100元/工日。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为()元。 A.14000 B.15000 C.16000 D.10000 【答案】D 【解析】可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 自有机械：10×300=3000;租赁机械： 500×10=5000;20×100=2000. 3000+5000+2000=10000元 50.某施工项目因新冠疫情停工两个月，承包人在停工期何发生如下费用和损失：按照发包人要求照管工程发生费用5万元，承包人施工机具损坏提失2万元，已经建成的水久工程损坏损失3万元，疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用10万元，根据《建设工程施工合同示范文本)》，上述产生的费用和损失中，发包人应承担()万元， A.18 B.52 C.8 D.20 【答案】A 【解析】 5+3+10=18万元 事人按以下原则承担： (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担; (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担; (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失; (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担; (5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担; (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 51.某拟建砖混结构工程，结构特征与概算指标相比，仅外墙装饰面不同。概算指标中，外墙面为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/m，每平方米建筑面积消耗量为0.62m㎡;拟建工程外墙为贴釉面砖，单价为41.50元/m㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.84m㎡，己知概算指标为508元/㎡，则该拟建工程修正后的概算指标为()元/m㎡ A.467.72 B.537.44 C.502.58 D.542.861 【答案】B 【解析】508+451.5×0.84-8.75×0.62=537.44元/m㎡ 52.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，尖于预付款的说法，正确的是(). A.预付款担保不宜采用银行保函和担保公司相保形式 B.发包人在中期扣回预付款后，剩余的预付款担保金额可低于未被扣回的预付款金额 C.在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣回的预付款应与合同价款一并结算 D.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权暂停施工 【答案】C 【解析】选项A，预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定·选项B，发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额·选项C，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算·选项D，发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工· 53.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，根据《建设工程工程量清单计价规范》，其正确的做法是() A.通过监理工程师下达变更指令要求承包人必须提前峻工，并支付由此增加的提前竣工费用 B.增加合同补充条款要求承包人采取加快工程进度措施，发包人不承担赶工费用 C.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担承包人由此增加的提前竣工费用 D.发承包双方应签订补充合同约定提前竣工的赶工费用总额，并各承担50%的费用 【答案】C 【解析】工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划：发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。 多选题 下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。 54.对于经营性项目，通过财务报表分析，计算财务指标，进行经济效果评价的内容有; A.盈利能力分析 B.经济敏感分析 C.偿债能力分析 D.财务生存能力分析 E.经济费用效益分析 【答案】ACD 【解析】经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定，一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容。 55.下列会计要素中属于动态会计等式组成要素的有()。 A.收入 B.利润 C.费用 D.所有权益 E.资产 【答案】A.B.C 56.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误的费用增加的情形中，承包人可以同时索赔工期费用利润的有() A.承包人遇到不利物质条件 B.不可抗力 C.发包人原因引起的暂停施工 D.延期提供施工场地 E.发包人提供的材料和设备不符合合同要求 【答案】CDE 57.下列费用中，属于施工企业管理费的有() A.施工人员工资性津贴 B.职工集体福利费 C.施工现场场地清理费 D.劳动保护费 E.工程点交费 【答案】B.D 58.下列费用中，属于工程建设其他费用中联合试运转费的有()。 A.生产单位提前进厂参加设备调试的人员工资 B.生产职工培训费 C.施工单位参加试运转人员的人工费 D.试运转所需低值易耗品费用E.交付生产前发生的必要的工业炉烘炉费 【答案】C.D.E 【解析】联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。 59. 根据工程量清单规范，措施项目综合单价包括() A.规费 B.人工费 C.机械使用费 D.企业管理费 E.一定范围的风险费 【答案】BCDE 【解析】我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人、料、机费用、管理费、利润，以及一定范围内的风险费用，单价中未包括规费和税金，是不完全费用综合单价。 60. 下列成本费用中，属于技术方案现金流量表期中的有()。 A.折旧费 B.外购原材料 C.工资及福利费 D.修理费 E.利息支出 【答案】BCD 【解析】 经营成本作为技术方案现金流量表中运营期现金流出的主体部分，是从技术方案本身考察的，在一定期间(通常为一年)内由于生产和销售产品及提供服务而实际发生的现金支出，按下式计算：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用 61.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有()。 A.设备安装费=设备安装工程量*预算单价 B.设备安装费=设备原价*安装工程费 C.设备安装费=设备总吨数*每吨安装费 D.设备安装费=设备台数*每台设备安装费 E.设备安装费=建筑面积*单位面积安装费 【答案】CDE 【解析】1、按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算;设备安装费=设备原价x设备安装费率。2、按每吨设备安装费的概算指标计算;设备安装费=设备总吨数*每吨设备安装费。3、按座、套、组、根或功率等为单位的概算指标计算。4、按设备安装工程每平方建筑面积的概算指标计算。 62. 下列属于短期偿债能力指标的是() A.权益乘数 B.流动比率 C.总资产净利润率 D.营业增长率 E.速动比率 【答案】BE 【解析】常用的短期偿债能力比率包括流动比率、速动比率等 63. 企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认一项资产() A. 该合同成本小于收入 B.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关 C.该成本增加了企业未来合同履约义务的资源 D.该成本能够收回 【答案】BCD 【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。 64.下列有关农民工工资正确的有()。 A.农民工工资应当以货币形式通过银行转账或现金支付给农民工本人 B.建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费拨付周期不超过1个月 C.施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台帐，并保存至工程完工日工资全部结清后至少2年 D.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。 E.工程建设项目违反国土空间规划，工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的由建设单位清偿 【答案】ABDE 【解析】选项A，农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人。选项B，建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费用拨付周期不得超过1个月。选项C，施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。选项D，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。选项E，工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。 65. 关于应收账款管理目标，说法正确的是() A.应收账款是商业信用的直接产物，其管理目标是求得利润 B.只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销 C.延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响，应收账款，收账费用和坏账损失减少 D.拖欠时间越长，款项收回可能性越小，形成坏账可能性越大，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况 E.实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行 【答案】ABDE 【解析】选项A，应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是商业信用的直接产物。企业发生应收账款的主要原因是扩大销售，增强竞争力，那么其管理的目标就是求得利润。选项B，只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款除销;如果应收账款除销有着良好的盈利前景，就应当放宽信用条件增加除销量。选项C，延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响;与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失增加，会产生不利影响。选项D，企业已发生的应收账款时间有长有短，有的尚未超过收款期，有的则超过了收款期。一般来讲，拖欠时间越长，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性越大。对此，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况。选项E，实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行。 66.下列属于工程量清单项目特征涉及的有()。 A.项目的工程量 B.项目施工方法 C.项目的材质 D.项目的规格、型号 E.项目的工艺特征 【答案】CDE 【解析】清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征 67. 下列属于建筑企业劳务收入的是() A.提供机械作业 B.设计业务 C.让渡资产使用 D.销售预制构件 E.产品安装 【答案】A.B.E 【解析】建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等 68. 下列关于设备磨损的补偿方式，说法正确的是() A. 大修理是对设备有形磨损的局部补偿 B.由于科学技术进步的无形磨损可通过现代化改装进行局部补偿 C.不可消除的有形磨损可通过大修理进行局部补偿 D.设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值，可通过现代化改装进行局部补偿 E.设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新 【答案】ABE 【解析】C选项错误，不可修理的有形磨损只能进行更新。D选项错误，设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值属于第一种无形磨损。 69. 下列有关价值工程的特点说法，正确的是() A. 价值工程的核心是对产品进行功能分析 B. 价值工程分值产品是在分析它的结构，材质基础上，再去分析它的功能 C. 价值工程追求最低的成本水平 D. 价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化价值 E.价值功能是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动 【答案】A.D.E 【解析】B选项错误，价值工程分析产品，首先不是分析它的结构，而是分析它的功能，是在分析功能的基础之上，再去研究结构、材质等问题，以达到保证用户所需功能的同时降低成本，实现价值提高的目的。C选项错误，价值工程并不是单纯追求低成本水平，也不片面追求高功能、多功能水平，而是力求正确处理好功能与成本的对立统一关系提高它们之间的比值水平研究产品功能和成本的最佳配置。 70.关于施工定额的说法，正确的有0。 A.施工定额水平必须遵循平均先进的原则 B.编制施工定额前应拟定编制方案，确定定额水平和步距等 C.施工定额是施工企业进行成本管理的基础 D.施工定额是编制施工预算，加强企业成本核算的基础 E.施工定额的人工价格一般按照地区人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准确定 【答案】ABDE 【解析】选项A，施工定额水平必须遵循平均先进的原则。选项B，编制前的准备工作一般包括以下几个方面的内容：(1)明确编制任务和指导思想; (2)系统整理和研究日常积累的定额基本资料;(3)拟定定额编制方案，确定定额水平、定额步距、表达方式等。选项C、，企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理、经济核算的基础。选项D，施工定额是编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础。选项E，工程造价管理机构确定日工资单价应根据工程项目的技术要求，通过市场调查，参考实物工程量人工单价综合分析确定，最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准的。 71.项目融资的特点有0。 A.项目融资主要根据项目发起人的预期利润、抵押资产状况安排融资 B.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索 C.可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资日 D.贷款人对投资者资信和项目资产外的其他资产的依赖程度高 E.可以将贷款的信用支持分配到与项目相关的各个方面，提高债务承受能力 【答案】BCE 【解析】选项B，项目的贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索，或在一个规定范围内对公私合作双方进行追索。选项C，项目资产负债表之外的融资。项目融资是一种在资产负债表之外的融资。根据有限追索原则，项目投资人承担的是有限责任，因而通过对项目投资结构和融资结构的设计，可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资，使融资不需进入项目投资者资产负债表的贷款形式。选项D、E，采用项目融资的项目一般具有灵活的项目结构，可以将贷款的信用支持分配到与项目有关的各个方面，提高项目的债务承受能力，减少贷款人对投资者资信和其他资产的依赖程度。 72.将施工企业发生的成本作为合同履约成本确认为一项资产，需要同时满足的条件有() A.该成本预期能够收回 B.该成本金额小于合同收入 C.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关 D.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源 E该成本性质应为工程直接成本 【答案】ACD 【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本; ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源; ③该成本预期能够收回。 工程成本的确认和结算方法P102-103 73.关于工程项目最高投标现价的说法，正确的有0. A.使用国有资金的工程项目招标时，招标人必须编制最高投标限价 B.最高投标限价在开标现场公布，不能上浮或下调 C.最高投标限具有编制能力的招标自行编制，不得委托第三方编制 D.国有资金投资的工程项目其最高投标限价原则上不能超过批准的投资概算 E.投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标应予否决 【答案】AD 【解析】选项A，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。选项B，最高投标限价应在招标文件中公布，不应上调或下浮。选项C，最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。选项D，最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。因为我国对国有资金投资项目实行的是投资概算审批制度，国有资金投资的工程项目原则上不能超过批准的投资概算。
2020年二级建造师法律法规考试真题及答案解析
2020二级建造师《建设工程法规及相关知识真题及解析》 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于法人成立的说法，正确的是( )。 A.特别法人的产生可以不经过法定的程序 B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近 C.法人能够独立承担民事责任 D.法人可以不设法定代表人 【参考答案】C 2.关于承担代理责任的做法，正确的是( )。 A.代理行为的法律后果由被代理人员共同承担 B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任 C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任 D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任 【参考答案】C 3.关于土地所有权的说法，正确的是( ) A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有 B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有 C.宅基地属于农民家庭所有 D.自留山属于农民集体所有 【参考答案】D 4.关于债的基本法律关系的说法，正确的是( ) A.债是不特定当事人之间的法律关系 B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利 C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利 D.债权是绝对权 【参考答案】C 5.关于知识产权的期限性的说法，正确的是( )。 A.期限由当事人约定 B.超过期限，权利经注销消灭 C.期限的设定与社会公共利益相关 D.期限的设定与国家之间的利益相关 【参考答案】D 6下列主体中，具有保证人资格的是( ) A.公益事业单位 B.建筑行业协会 C.清算中的法人 D.国有金融机构 【参考答案】B 7.关于保险主体的说法，正确的是( ) A.被保险人负有支付保险费的义务 B.投保人可以与被保险人不一致 C.受益人应当是被保险人 D.被保险人不得为两个以上 【参考答案】B 8.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当( ) A.及时提出提出意见和建议 B.继续按照设计文件和图纸进行施工 C.由施工企业技术负责人按照技术标准修改设计文件和图纸 D.按照通常做法施工 【参考答案】A 9.《建设工程施工合同(示范文本)》由( )三部分组成。 A.合同总则、合同分则、合同附则 B.合同总则、通用条件、专用条件 C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款 D.合同协议书、合同协议书、合同附件 【参考答案】C 10.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款实操报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议。关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是( ) A.关于垫资的约定无效 B.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效 C.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持 D.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持 【参考答案】A 11.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是( ) A.维续履行、消除危险或赔偿损失 B.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施 C.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失 D.恢复原状、赔偿损失或者支付边违约金 【参考答案】C 12.根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是( ) A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用 B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴 C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费 D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费 【参考答案】B 13.根《合同法关于推合的说法，正确的是() A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完成的工作成果向定作人负责 B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作 C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理 D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验 【参考答案】B 14.根据《民事诉讼法)，于法院调解的说法，正确的是( ) A.调解书的效力低于判决书 B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书 C.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解 D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助 【参考答案】D 15.关于投标文件修改的说法，正确的是( ) A.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容 B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件 C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次 D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件 【参考答案】B 16.在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是( ) A.申请人撤销强制执行申请的 B.据以执行的法律文书被撤销的 C.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的 D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的 【参考答案】D 17.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是( ) A.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路 B.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动挡，减少建筑垃圾，保护土地 C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路 D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施 【参考答案】A 18.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是( ) A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出 B.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉 C.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权 D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉 【参考答案】C 19.下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是() A.监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失 B.中途设计变更造成的损失 C.自行采购不合格建筑材料造成的损失 D.图纸不合格造成的损失 【参考答案】C 20.关于施工许可证适用范围的说法，正确的是( ) A.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证 B.房屋建筑配套的线路、管道，施工的安装工程，无需申请办理是个许可证 C.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理是个许可证 D.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证 【参考答案】D 21.关于招标文件的说法，正确的是( ) A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容 B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清 C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前 D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人 【参考答案】A 22.关于违约责任的说法，正确的是( ) A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为 B.守约方需证明违约方主管上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任 C.守约方发送的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿 D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金 【参考答案】C 23.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在是个前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及( )的装修工程 A.改变建筑局部使用功能 B.增加内部装饰 C.增加投资额度 D.建筑承重结构变动 【参考答案】D 24.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是( ) A.建设项目规划审查机构 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构 【参考答案】A 25.关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是() A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉 B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内 C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉 D.投诉人就同一事项向两个以上有权手里的行政监督部门投诉的，前描述部门均应当进行处理 【参考答案】A 26.下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是( ) A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下 B.施工单间合同估算价在400万元以上 C.勘察单项合同估算价在100万元以下 D.监理单项合同估算价在50万元以上 【参考答案】B 27.关于行政强制的说法，正确的是( ) A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以规定冻结存款、汇款的行政强制措施 B.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施 C.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行 D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施 【参考答案】D 28.关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是( ) A.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理 B.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师 C.二级建造师只能受聘并注册于施工.企业 D.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理 【参考答案】A 29.资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是( ) A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的 B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的 C.施工企业被责令停产整顿的 D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的 【参考答案】A 30.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，关于工程价款结算的方法，正确的是() A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款 B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款 C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据 D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款 【参考答案】D 31.关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是( ) A.各类施工作业需要排水的，由施工企业中请领取排水许可证 B.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费 C.工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定 D.排水户应当按实际需要的排水类别，总量排放污水 【参考答案】C 32.发包人可以解除建设工程施工合同的情形是( ) A.发包入未按约定支付工程价款，承包人停工的 B.已经完成的建设工程质量不合格的 C.承包人未按合同约定的期限完工的 D.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的 【参考答案】D 33.根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是( ) A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水 B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集水养护 C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水 D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20% 【参考答案】A 34.关于两阶段招标的说法，正确的是( ) A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议 C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标 D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件 【参考答案】C 35.下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是( )。 A.使用通过受让或者的租赁的方式获取的资质证书投标 B.使用伪造、变造的许可证件投标 C.提供虚假的财务状况或者业绩投标 D.提供虚假的信用状况投标 【参考答案】A 36.施工作业人员在作业过程中、发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避，该情形属于张某行使( )。 A.知情权 B.拒绝违章指挥权 C.紧急避险权 D.正当防卫权 【参考答案】C 37.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后( )个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。 A.3 B.1 C.6 D.12 【参考答案】A 38.根据《安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是( ) A.逃匿 B.不立即组织抢救 C.在事故调查处理期间擅离职守 D.谎报、满报事故 【参考答案】A 39.租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为( )年。 A.20 B.10 C.25 D.30 【参考答案】A 40.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是( )。 A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年 B.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限 C.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限 D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用 【参考答案】B 41.关于劳动合同履行的说法，正确的是( )。 A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止 B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除 C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行 D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同 【参考答案】C 42.关于货运合同法律特征的说法，正确的是( ) A.货运合同是单务、有偿合同 B.货运合同是实践合同 C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人 D.货运合同的标的是货物 【参考答案】C 43.根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是( ) A.按照地方标准挥着企业标准配置消防设施、器材 B.重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练 C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查，确保完好有效 D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录 【参考答案】C 44.关于合同解除的说法，正确的是( ) A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除 B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不在履行 C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同 D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除 【参考答案】C 45.仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙任务应当裁定合同有效，则仲裁庭应当( ) A.按甲的意见作出裁决 B.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决 C.按乙和丙的意见作出裁决 D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决 【参考答案】C 46.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是( ) A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的道路 C.在核心保护范围内举办大型群众性活动 D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂 【参考答案】C 47.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是( ) A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记 C.不同投标人的投标文件在同一文印店装订 D.不同投标人的投标保函由同一银行开具 【参考答案】A 48.根据《安全产安全事极应急条倒》,应急救援队伍根据救援命令考加生产安全事应急救援所耗费用，由()承担。 A.有关人民政府 B.事故责任单位 C.应急救援队伍 D.事故责任个人 【参考答案】B 49.关于公布建筑市场诚信行为的说法正确的是( )。 A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月 B.不良行为记录信息的公布期限一般为5年 C.对于整改确实有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布不良行为 D.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录的公布期限 【参考答案】D 50.关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是( )。 A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决的 B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出 C.仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉 D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决 【参考答案】D 51.关于建设工程暂估价的说法，正确的是( ) A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定 B.工作总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求 C.暂估价的通用范围仅包括工程和货物 D.暂估计在招标文件中体现的是不确定的项目 【参考答案】B 52.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是() A.应当监控分部分项工程的安全生产情况 B.每月带班生产时间不得少于其工作日的60% C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25% D.应当对工程项目落实带班制度责任 【参考答案】C 53.下列争议中，属于侵权纠纷的是( )。 A.承发包双方因转包工程引起的争议 B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议 C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议 D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议 【参考答案】C 54.关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法,正确的是() A注册不受年龄的限制 B可以申请在两个单位注册 C受到的刑事处罚与执业活动无关的,不影响注册 D聘用单位不符合注册单位要求的,不予注册 【参考答案】D 55.建设工程合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是( )。 A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业 B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮 C.折价返还应当按照合同约定的价款进行 D.折价返还应当按照当地市场价，定额量据实结算 【参考答案】D 56.施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括( )。 A.责令停业整顿 B.降低资质等级 C.吊销营业执照 D.吊销资质证书 【参考答案】C 57.某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，该项目开工日期应当为( )。 A.3月1日 B.3月20日 C.3月10日 D.3月30日 【参考答案】C 58.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于( )行为。 A.承搅业务不良 B.资质不良 C.工程质量不良 D.工程安全不良 【参考答案】A 59.根据(建筑随工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是( )。 A.为职工办理意外伤害保险 B.配备兼职安全生产管理人员 C.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装 D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书 【参考答案】C 60.关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )。 A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限 B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期 C.试用期不包含在劳动合同期限之内 D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期 【参考答案】B 二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 61.关于投标保证金的说法，正确的有( ) A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金 B.退还投标保证金时，无须退还保证金利息 C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D.投标保证金不得超过招标项目结算价的2% E.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还 【参考答案】ACE 62.根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有( ) A.国有企业开发建设的商住两用的工程项目 B.涉及国家秘密的工程项目 C.涉及抢险救灾的工程项目 D.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目 E.涉及国家安全的工程项目 【参考答案】BCDE 63.关于中标的说法，正确的有( ) A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书 B.中标人确定后，招标人无须将中标结果通知所有未中标的投标人 C.在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书 E.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力 【参考答案】DE 64.下列建设工程施工合同中，应当被认定为无效的有( ) A.某劳务分包企业借用某建筑施工企业的施工总承包一级资质承揽工程订立的合同 B.某使用世界银行援助资金的项目，发包人未经招标与承包人订立的合同 C.某建设工程项目，施工总承包单位将主体结构的劳务分包给具有劳务资质的企业订立的合同 D.某建筑施工企业，未取得施工总承包资质证书，承揽施工总承包工程订立的合同 E.某建设工程项目，发包人未取得建设工程规划许可证与承包人订立的合同，但发包人在一审法院辩论终结前取得了建设工程规划许可证 【参考答案】AC 65.关于建设工程联合共同承包的说法，正确的有( ) A.对于中小型或者结构不复杂的工程，无须采用联合共同承包方式 B.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承工程 C.两个以上具备承包资格的单位共同组成的联合体不具有法人资格 D.联合共同承包的各方应当与建设单位分别订立合同 E.联合共同承包的各方对承包合同的行承担连带责任 【参考答案】AE 66.关于法的效力层级的说法，正确的有( ) A.宪法至上 B.新法优于旧法 C.一般法高于特别法 D.任何机关和个人不得裁决法律适用情况 E.上位法优于下位法 【参考答案】ABE 67.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但( )除外。 A.经监理单位同意的 B.抢修作业 C.抢险作业 D.因生产工艺上要求必须连续作业的 E.因特殊需要必须连续作业的 【参考答案】BCDE 68.建设工程竣工验收应当具备的条件有( ) A.已经办理工程竣工资料归档手续 B.有完整的技术档案和施工管理资料 C.有施工企业签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告 E.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 【参考答案】BCDE 69.根据《民法总则》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有( ) A.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年 B.超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭 C.诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还 D.当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可 E.超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院不予受理 【参考答案】CD 70.下列二级建造师受聘和注册的情形中，属于“挂证”的有( ) A.属于军队自主择业人员，受聘并注册在丙施工企业 B.在某事业单位工作，受聘并注册在甲施工企业 C.在丁施工企业工作，受并注册在丁施工企业 D.在某监理单位工作，受聘并注册在乙施工企业 E.某大学教师，受聘并注册在该大学所属的监理单位 【参考答案】BD 71.关于劳务派遣的说法，正确的有( ) A.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离 B.经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法请行政许可 C.实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳动合同 D.劳务派遣可以在替代性的工作岗位上实施 E.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位无需向其支付报酬 【参考答案】ABD 72.授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件有( ) A.新颖性 B.实用性 C.创造性 D.富有美感 E.适于工业应用 【参考答案】ABD 73.下列纠纷中，属于劳动争议范围的有( )。 A.家庭与家政服务人员之间的纠纷 B.个体工匠与学徒之间的纠纷 C.因劳动保护发生的纠纷 D.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷 E.劳动者与用人单位未订立书面劳动合同，但已经形成劳动关系后发生的纠纷 【参考答案】CE 74.物权的种类包括( ) A.所有权 B.占有 C.不当得利 D.担保物权 E.用益物权 【参考答案】ADE 75.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，不得出租、使用的建筑起重机械有( )。 A.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 B.经检验达不到安全技术标准规定的 C.属于有可能淘汰或者限制使用的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的 【参考答案】ABD 76.建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书，其内容包括建设工程的( ) A.保修范围 B.工程简况和施工管理要求 C.保修期限 D.保修责任 E.超过合理使用年限继续使用的条件 【参考答案】ACD 77.出卖人就其出卖的标的物承担权硫担保义务，下列标的物的瑕疵，属于权利瑕疵的的有( ) A.出卖人对出卖的标的物没有所有权 B.出卖人对出的标的物没有处分权 C.第三人对标的物享有抵押权 D.标的物质量不符合合同约定 E.标的物包装不符合合同约定 【参考答案】AB 【参考解析】如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。 78.用人单位可以直接解除劳动合同的情形有( )， A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的 C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的 D.被依法追究刑事责任的 E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 【参考答案】ACD 79.财产抵押时，抵押权自抵押合同生效时设立的有( ) A.原材料 B.交通运输工具 C.建设用地使用权 D.生产设备 E.正在建造的建筑物 【参考答案】ABD 80.根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有( ) A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的 B.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的 C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的 D.将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的 E.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的 【参考答案】ACDE
2020年二级建造师公路工程考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.软士地基处理时・水泥损拌桩支増理型隔离描宜采用() 点.CFG柱 B.粒料桩 C.粉桩 【答案】D 【解析】水泥搅拌桩防型或支挡型隔离墙宜采用浆喷桩。 【考点来源】2B311018特殊路基施工技术 2.桥梁施工测里中，布设大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩)，均应测量其 A.坐标、相互间的距离与角度 B.里程、相互间的距离与角度 C.高程、尺寸 D.坐标、高程、埋置深度 【答案】A 【解析】大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩)均应测定其坐标、相互间的距离角度、高程等，以免弄错和方便于寻找 【考点来源】2B311042路工程施工测方法 3.关于高填方路基沉降原囚的说法;正确的是()o未设置反压护道 B.高填方路堤两側超填宽度过 C.路堤固结沉降 D.路基边鐛压实遍数不够 【答案】C 【解析】高填方路基沉降的原因 (1)按一般路堤设计，没有验算路堤稳定性、地基力和沉降里。 (2)地基处理不彻底，压实度达不到要求，或地基承載力不的够 填方路堤两超填宽度不够。 (4)工程地质不良，且未作地基孔隙水压力观察 (5)路堤受水漫泡部分边坡陡，填料士质差。 (6)路堤填料不符合规定，随意增大填层厚度压实不均匀，且达不到拠定要求。7)路堤固结沉降。 【考点来源】2B311053高填方路基沉降的防治 4.沥青混合料配合比设计中，若SRS改性剂的添加量为5%表明S改性剂质里占质里的5% A.混料 B.哥料 C.改性沥青 D.基质沥青 【答案】C 【解析】改性沥青的剤里以改性剂占改性沥青总里的百分数计算，胶乳改性沥青的计里应以扣除水以后的固体物含里计算。 【考点来源】2B312022沥青路面面层施工 5.水泥混疑土路面来用小型机具施工时，滚杠所起的作用是() A.振密材料 B.提浆整平 C.避免材料离析 D.提高表面粗猫度 【答案】B 【解析】每车道路面应配备1根滚杠(双车道两根)。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2～3遍提浆整平。 【考点来源】2B312032水泥混疑土路面的施工 6.采用圆柱体试件测试水泥稳定碎石(最大粒径31.5m)的无侧限抗压强度，制备式件的尺寸应是()o A..直径10m高:直径=1:1 B.直径10m高:直径=1.5:1 C.直径15mum高:直径=1 D.直径15mum，高:直径=1.5:1 【答案】C 【解析】测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度试件都是高:直径=1:1的圆柱体。粗粒士(最大粒径不超过4mum)试模的直径×高=15m×15mm 【考点来源】2B312051无側限抗压强度试验检 7.钻孔灌注桩施工中，埋放护筒的作用是() A.固定钻机 B.保护孔口地面 C.截断地下水 D.保证孔的垂直度 【答案】B 【解析】埋设护筒:护筒能稳定孔壁、防止塌孔，还有隔离地表水、保护孔口地面固定桩孔位置和起钻头导向作用等 【考点来源】2E313014桥梁基础工程施工 8.关于先张法预应力张拉操作时，热轧帯钢筋张拉程序的说法，正确的是()。 A.0→初应力→1.039cn(補固 B.0→初应力→cm(持荷5min锚固) C.0→初应力÷1.05cmn(持荷5min)→0→「cm(错固) D.0→初应力→1.05cm(持荷5min)→0.90 co-d con(锚固) 【答案】D 【解析】热轧带肋钢筋张拉程序:0→初应力→1.05cm(持荷5min)→0.9ocr 【考点来源】2B13016桥梁上部结构施工cn(補固) 9.关于预制梁块悬臂拼装使用胶粘剂的说法，正确的是息.采用人工拌合 B.涂抹厚度不小于3m C.涂抹覆盖不少于半个匹配面 D.应在梁体的全斷面挤出 【答案】D 【解析】廢粘剂宜来用机械拌合，且在使用过程中应连续搅拌并保持其均匀性，廢粘剂应涂抹均匀，覆盖整个匹配面，涂抹厚度不宜超过3m。对胶接窪施加临时顸应力进行挤压时，挤压力宜为0.2MIPa廢粘剂应在梁体的全斷面挤出。 【考点来源】2B313016桥梁上部结构施工 10.关于仰共和底板施工的说法错误的是() A.仰拱混疑土超前拱墙混爼土施工的超前距离，宜保持3倍以上衬砌循环作业长度 B.仰拱以上的混凝土或片石混疑士应在仰拱混疑土达到设计强度的70%后施工 C.仰拱和底板混爼土强度达到设计强度90%后方可允许车辆通行 D.仰拱施工宜整断面一次成型不宜左右半幅分次浇筑 【答案】C 【解析】仰拱混凝土超前拱墙混疑土施工的超前距离，宜保持3倍以上衬砌循环作业 长度。仰拱施工宜整斷面一次成型，不宜左右半幅分次尧筑。仰拱以上的混疑土或片石混経土应在仰拱混凝土达到设计强度的70%后施工。仰拱和底板混疑土强度达到设计强度100%后方可允许车辆通行。 【考点来源】2B314033路隧道支拍衬劭 11.关于隧道水害原因的说法，正确的是()。 A.隧道穿过含煤层地层 B.衬砌混土收缩 C.树砌厚度不足 D.穿过节理、裂隙发育、含裂隙水的岩层 【答案】D 【解析】隧道水害的原因分析 1.隧道穿过含水层的地层 (1)砂类土和漂卵石类土含水地层。 (2)节理、隙发育，含隙水的岩层 (3)石灰岩、白云岩等可溶性岩的地层、当有充水的溶槽、溶洞或暗河等与隧道相连通时。 (4)浅埋隧道地段，地表水可沿覆盖层的裂隙、孔洞滲透到隧道内 2.隧道衬砌防水及排水设施不完喜。 【考点来源】2B314036隧道工程主要质通病及防治措施 12.设置隧道照明系能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的()o A.视距差 视角差 C.视差 D.高度差 【答案】D 【解析】设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的度差保证行车安全。 【考点来源】2B315021监控系统的主要构成与功能 13.在施工过程基本组织方法中，可以科学地利用工作面，实现不同专业队之间平行施工的是()o A.顺序作业法 B.平行作业法 C.流水作业法 D.平行顺序作业法 【答案】C 【解析】流水作业法可以科学地利用工作面，实现不同专业作业队之间的平行施工。 【考点来源】28320021公路工程进度计划的编制特点 14.工地试验室设备管理中，使用拭疮标识为“准用”时。用()色标签进行标识。 H红 B.黄 C.绿 D.蓝 【答案】E 【解析】仪器设备应实施标识管理，分为管理态标识和使用态标识。使用拭态标只分为“合格”“准用”“停用”三种，分别用“绿”“黄”“红”三色标签进行标识 【考点来源】2B320036路工程项目试验管理 15.根据《公路工程质里检验评定标淮(第一册，土建工程)》，一般项目的合格率应不低于() A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】一般项目，合格率应不低于80%。 【考点来源】2B320042公路工程质里检查与检验 16.关于高处作业安全管理的措施，正确的是() A.安全绳不宜用作悬吊绳 B.高处作业人员应定期进行体检 C.作业面与水平安全网之间的高差不得超过5.0m D.安全网的有效长度不应太于2.5m 【答案】B 【解析】严禁安全绳用作悬吊绳。高处作业人员应定期进行体检。作业面与水平安全网之间的高差不得超过3.m，水平安全网与坠落高度基維面的距离不得小于0.2m 【考点来源】2B320054公跻工程项目安全管理措施 17.根据《公路工程建设项目概算预算編制法》、属于措施费的是() A.文明施工费 B.施工场地建设费 C.施工辅助费 D.安全生产费 【答案】C 【解析】措施费是指直接费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。其内窨包括冬期施工增加、兩期施工增加费、夜间施工增加、特殊地区施工增加费、行车干扰工程施工增加工费、施工輔助费、工地转移等内窨 【考点来源】2B320072路项目中标后预算编 18.下列压路机中，最适用于碾压块石的是() A.凸块式振动圧路机 B.羊脚式振动压路机 C.光轮振动压路机 D.10～1t光轮振动压路机 【答案】D 【解析】参考28320101-2， 【考点来源】2B320101公路工程施工机械设备的生产能力政适用条件 19.关于公路工程招投标管理的说法正确的是() A.施工图设计文件审查后即可开展施工招 B.采用资格后审方式进行施工招标的，投标文件应当以双信封形式密封 C.招标人应当规定最低投标限价和最高投标限价 D.有效投标不足3个的，评标委员会应当否決全部投标 【答案】B 【解析】施工图设计文件批在后，方可开展施工招标。采用资格后审方式进行招标的，投标文件应当以双信封形式密封。招标人可以自行定是否编制标庶或者设置最高投标限价。招标人不得拠定最低投标限价。评标委员会对投标文件进行评审后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标 【考点来源】2B331025路工程施工招标投标管理相关规定 20.二级公路上某座桥;孔径布置为4X3m。桥全长13m施工过程中该桥梁发生了主体结枃垮塌的质里事故.该质里事故的等级为()o A.一般质里事故 B.较大质里事故 C.重大质里事故 D.特别重大质里事故 【答案】A 【解析】此叱桥属于大桥(1000米参多孔跨径总长100米)，路等级为二级公路般质里事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结枃垮塌、中隧道或长隧道结构坍場、或者小型水运工程主体结构垮塌、报的事故 二、多项选择题(共10题，每题2分、每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分少选，所选的每个选项得0.5分) 21.石质路塹施工采用微差爆破方法的优点有 A使爆破面形成一个光滑平整的坡面 B.可减震1/3～2/3 C.加强了岩石破碎效果 D.可节省炸药 E.一次可形成数百米路基 【答案】BCD 【解析】当装药里相等时，优点是:可减震1/3～2/3:前发药包为后发药包开创了临空面，从而加强了岩石的破碎效果;降低多排孔一次爆破的雄积高度，有利于挖掘机作业由于发或逐排依次爆破。少了岩石夹制力，可节省炸药20% 【考点来源】2B3110113挖方路基施工 22.柱板式挡土墙是由()组成。点.挡土板 B.肋柱 C.锚杆 D.墙面板 E.沉降缝 【答案】ARC 【解析】柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成。 【考点来源】2B311022防护与支挡工程的施工 23.关于提高水泥稳定碎石材料强度的说法，正确的有息.适当增加水泥用 B.增加材料分档备料个数 C.提高压实度标准 D.增加拌合用水里 E.采用二次拌合生产工艺 【答案】 【解析】对一般工程可选择不少于1档备料，对极重、特重交通荷载等級且强度要求较高时，为了保证级西的稳定，宜选择不少于4档备料 【考点来源】2E312012无机结合料稳定基层(底基层)施工 24.关于滑升模板浇桥墩混爼土的说法，正确的有() A.宜采用高动度混疑土 B.浇筑应分层分段进行 C.应采用插入式振动器振捣 D.为加快模板提升时间，可捲入一定数里的早强齐 E.宜采用半干硬性混邂士 【答案】BCDE 【解析】采用滑升模板浇笂桥墩混爼士时，应符合下列规定 (1)宜采用低流动度或半干硬性混疑土。 )浇筑应分层分段进行，各段应浇筑到距模板上口不小于100～150nmn的位置为 止。若为排柱式墩台，各立柱应保持进度一致。 (3)应采用插入式振动器振捣 (4)为加快模板提升时间，可捲入一定数里的早强剂 在滑升中须防止干斤顶或油管接头在混土或钢筋村料上油 (6)每一整体结构的浇筑应连续进行，若因故中途停工，应按施工缝处理 7)混疑土脱模时的强度宜为0.2～0.5Pa脱模后如表面有缺陷时应及时予以修补。 【考点来源】2B313015桥梁下部结构施工 25.当隧道围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制时，适用的开挖方法有()点. A.全斷面法 B.台阶法 中隔壁法(CD法 D.交叉中隔壁法(CFI法) E.环形开挖预留核心士法 【答案】CD 【解析】中隔壁法(CD法)或交叉中隔壁法(CI法)适用于围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制的场合 【考点来源】2314032亼路隧道开挖 26.下列交通安全设施中，能起诱导视线作用的有() A.轮廓标 B.隔离柵 D.突起路标 E.防撞筒 【答案】CE 【解析】防撞设施具有吸收能里，琙轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。防撞设施主要包括护栏、防撞筒等 【考点来源】2B315011交通安全设施的主要构成与功能 27.关于丛路工程施工测里管理的说法，正确的有 A.对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行确认接收敏好记录，理交接桩签认手续 B.完成复测后:编制夏驯成果报告，经监理、设计单位签字确认后使用 C.在设计控制网点的基础上进行加密时，相邻加密桩点间保证通视且间距不宜超过300m D.水進点加密时，沿路线每30m应有一个水准点 E.导线复时，同一建设项目相邻施工段的导线应闭合，并满足同等精度要求 【答案】ACE 【解析】由建设单位组织监理单位参加，设计单位对施工单位进行现场交接桩工作对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行现场确认接收做好交接记录，办理交接桩签认手续完成后编制复测成果报告书，经监理〈设计签字确认后使用。根据施工测里的需要确定在设计控制网点的基础上进行加密或重新布设测里控制网点，相邻加密桩点保证通视且间距不宜超过300mo沿路銭每500m宜有一个水点。同一建设项目内相邻施工段的导线应合，并满足同等级精度要求 【考点来源】2B320035公路工程施工里管理 28.关于分包合同管理的说法正确的有 A.监理人只与承包人有监理与被監理关系，对分包人在现场施工仅承担协管理义务 B.承包人对分包工程的实施具有全面管理责任 C.监理人就分包工程施工发布的任何指示均应同时发给琅包人和分包人 D.分包人不能直接向监理人提出付款申请 E.分包人的索赔要求只能向承包人提出 【答案】BDE 【解析】监理人只有与承包人有监理与被监理的关系，对分包人在现场施工不承担协周管理义务・承包人作为两个合同的当事人，不仅对发包人承担确保整个合同工程按预期目标实现的义务而且对分包工程的实施具有全面管理责任。监理人就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包人。分包人不能直接向监理人提出支付要求，必须通过承包人。分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人监理人，还是承包人他都只能向承包人提出索赔要求。 【考点来源】2B320063公路王程分包合同管理 29.关于施工单位项目部驻地建设要求的说法，正确的有() A.自建房最低标为活动板房，搭建不宜超过三层 B.项目经理部人均公面积一般不小于6m C.生活污水排放应进行拠划设计，设置一级沉淀池 D.寒冷地区驻地办公区、生活区应采用集中供暖设计，严禁电力取暖 E.驻地来用院落封管理、距离集中爆破区30m以外 【答案】BD 【解析】自建房屋最低标准为活动板房，建设宜选用阻燃材料，搭建不宜超过两层。项目经理部人均动面积一般不小于6仰。生活污水排放应进行拠刘设计，设置多级沉定池，通过沉淀过潓达到排敞标准。驻地办公区、生活区应采用集中供暖设施，严禁电力取暖。驻地宜为独立式庭院，四周设有围墙・有固定出人口。离集中爆破区500m以外 【考点来源】2E320091项目部驻地建设 30.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法，施工单位项目负责人对项目安全生产工作负有的职责有 A.按规定配足项目专职安全生产管理人员 B.且织制定项目安全生产教育和培训计 C.督促落实本单位施工安全风险管控措施 D督促项目安全生产费用的规范使用 E.依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案 【答案】ADE 【解析】项目负责人对项目安全生产工作负有下列职责:1)建立项目安全生产责任制，实施相应的考核与奖惩2)按规定配足项目专职安全生产管理人员o 3)结合项目特点，组织制定项目安全生产规章制度和操作拠程。4)组织制定项目安全生产教育和培训计划。 (5)督促项目安全生产费用的规范使用 (6)依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 (7)建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查项目安全生产工作确认重大事故隐患整改情兄。 (8)组织制定本合同段施工专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。9)及时、如实报告生产安全事故并组织自救。 【考点来源】12B332012公路工程承包人安全责任 三、实务操作和案例分析题((共4题，每题20分) 案例(一) 背景资料 施工单位我建了某二级公路路基工程，路基宽度10m:其中K1+600～K1+900为软土地基，该路段原地面平坦，路基为填方路堤，设计来用碎石桩处理软基，碎石桩桩径D为0.5m，桩中心间距S为1.3m，正三角形布置，桩长h为m，桩内填充碎石填枓填料最大粒径50m，含泥里不大于5%，碎石桩布置如图1所示 图1碎石桩布置示意图 施工单位专业工程师编制了软萇路堤填筑施工方案，项目技术部门对施工方案进行了审核项目经理审批后用于指导施工。 碎石桩用振动沉管法施工，针对碎石桩施工，施工单位在施工前进行了成桩挤密试验。施工过程中，先开挖纵横排水沟，将农田排水干，并清除表层淤況质土，清基后先铺设0.25m厚的级配碎石并压实，然后进行碎石桩施工，打完碎石桩后设土工格栅;再甫设级配碎石墊层。首排碎石桩里程桩号为K1+600，最后一排里程桩号不超过K1+900，基底处理宽度为52m，桩位布置不超出此范围。其成桩工艺为: ①桩管垂直就位，闭合桩靴 ②将桩管沉入地基土中达到设计深度 ③按设计规定的混合料数里向桩管内投入碎石料; ④边振动边拔管。拔管高度100cm ⑤边振动边向下压管(沉管)，下压高度30m ⑥继续振动10～20，停振时间长短按照规定要求 ⑦重复步骤③③，直至桩管拔出地面路堤填筑过程中，为保证软土地基路堤稳定性路堤施工期内施工单位连续观测了路堤的沉降等，其填筑速窣按路堤中心錶地面沉降速窣每昼夜不大于10～15mm控制。路堤完工且在沉降稳定后，进行路面及边坡防护等施工 【问题】 1.写出图1中构造物AB、C的名称。 2.计算该路段碎石桩的总根数。(计算过程结果保留小数点后3位最后结果取整)。 3.改正施工方案审批流程中的错误・针对碎石桩施工，施工单位在施工前还应进行何种试验? 4.写出背景资料中振动沉管法的成桩工芝方法名称，振动沉管法的成桩工芝还有哪两种方法? 5.为保证軟土地基路堤稳定性，路堤填筑时还应采用什么控制标准? 【参考答案】 1.A:边沟(或排水沟)。B:土工格栅。C:级配碎石垫层。 2.52/1.=40300/1.3=230.769，41×231.76940×230.769=18733(根) 3.(1)改正:施工单位专业工程师编制了软基路堤填筑施工方案，项目技术部门进行审核，项目总工程师审批后，方可指导施工。 (2)碎石桩施工前应进行成桩工芝和成桩强度试验 4.(1)重复压拔管法。 (2)振动沉管法的成桩工芝还有一次振管法和逐欠振管法。 5.路堤填筑时还应按坡腳水平位移速窣每昼夜不大于5m控制路堤稳定性 案例(二) 背景资料： 某等外级公路，起讫桩号K0+000～K7+300，沿途经过工业度矿区域，该地多潮湿，雨量充沛，陸着当地旅游资源的开发，该路段已成为重要的旅游公路，经专家论证，确定该等外级公路升级改造成三级公路，路百结构形式，如图2所示。图2 路面结构形式示意图 施工中发生如下事件: 事件一：施工单位结合当地的自然条件，采用最适合的A法施工填隙碎石底基层，部分做法如下 1.集料层表面空全部填满后，立即用活水车洒水，直到饱满 2.用轻型压路机跟在酒水车后碾压。 3.碾压完成的路段应立即将表面多余的细料以及料盖层扫除干净 事件二：施工单位对水泥稳定煤石混合料进行了不同龄期条件下的强度和模量试验以及温度收和干湿收缩试验等，评价其性能 事件三：为加快施工进度，施工单位编制施工组织设计时，分析了路画工程各结构层流水参数见表2决定采用搭接流水方式施工，通过分析各结构层的施工速度，得出前逆工序速度快于后逆工序速度，以比确定了工序之间的搭接类型 事件四：因该旅游公路不能中断交通，施工单位水泥稳定煤石基屋施工完成后，不及时铺筑洒青混凝土画层，在基屋上喷屋油后，采用屋法表面处治铺筑了相应的功能层B 【问题】 1.写出事件一方法息的名称，填隙碎石底基层施工还有哪一种方法? 2.逐条判断事件一中填隙碎石底基层施工的做法是否正确?若不正确写出正确做法。 3.事件二中，施工单位在煤研石使用前，还应做什么处理? 4.复制表2到答题卡上，对流水参数与各自所属参数类别一一对应连线 5.事件三中，施工单位确定了哪种搭接类型? 6.写出事件四中功能层B的名称，该功能层还可以来用哪种方法施工? 【参考答案】 1.A:湿法。填碎石底基层还有干法施工 2.①正确。 ②不正确。改正:宜用重型压路机跟在洒水车后碾圧。 ③不正确，碾压完成的路段应让水分蒸发一段时间，结构层变干后，将表面多余的细料以及细料覆盖层扫除干净 3.煤研石在使用前还应崩解稳定。 4. 5.选用开始到开始(STS)搭接类型。 理由:相结枃层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用开始到开始搭接类型，否则选用完成到完成搭接类型。(理由可以不写) 6.(1)B:下封层。(2)封层还可采用稀浆封层法施工。 案例(三) 背景资料 二级公路某大桥全长857m桥宽12.5m桥梁上部结构布置为4×25mT梁+6X4mT梁+(45m+80nt45m)浇连续箱梁6×4mT梁+4×25mT梁。其中4mT梁桥跨横断面如3所示 T梁预制场位于南岸#桥台一側的路基土;设有3个25mT梁预制台座与4个4mT梁预制台座，结合本桥结构及地形条件，使用1台运梁平车将T梁从预制场的存梁区移运架梁现场，采用4m双导梁架桥机首先对南岸π梁逐孔架设，等(4m+0mt45m)悬浇连续箱梁施工完毕后逐孔架设北岸各跨T梁。 施工中发生了如下事件： 事件一:T梁预制完成后，采用两台设计起吊能力为1251的龙]吊将T梁吊运至存梁区存放。移梁前对梁体涂统一标识。标识内包括预制时间、施工单位、部位名称， 施工单位T梁存放做法如下: ①T梁运至存梁区时。其混凝土强度不低于设计强度的80%。 ②T梁叠层存放时不得超过三层。 ③强层存放时下层T梁端部顶面上用加厚钢板支垫。 ④T梁按吊装次序、方向水平分层强放，标志向外，并支撑牢固。 事件二:T梁吊装前;在每片梁两端标出竖向中心线，并在盖梁(桥台)顶面上测里放样，放出梁的纵向中心线与每片梁的具体位置。 T梁预制并运输到架设施工现场，采用双导梁架桥机架设的主要工序包括:①架桥机及导梁拼装，试吊;②架桥机前移至安装跨，支顶前支架;③安放支座;落梁，橫移到位;⑤运梁喂梁，吊装、纵移到位;铰缝施工，完成整垮安装;の各步骤架设下一片梁直至完成整孔梁:③架桥机前移至下跨，直至完成整桥安装。 事件三:施工前，根据《公路工程施工安全技术规范》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》施工单位针对本桥梁上部结构施工危险性较大工程编制了25mT梁予预制25mT梁运输与安装、4mT梁预制、4mT梁运输与安装共四个专项施工方案，并按照方案要求进行施工 【问题】 1.分别计算本大桥需预制40mT梁的边梁、中梁的数。(单位:片) 2.写出图3中结层AB和构造物C的名称。 3.事件一种，补充T梁还应喷涂的标识内窨。施工单位存梁做法中哪两条是错误的?并改正错误之处. 4.事件二中，补充在敏台上测里放样的缺项;写出T梁双导梁架桥机架设施工工序④的正确排序。(用序号表示，如:③②④①…) 5.事件三，哪个专项施工方案需要召开专家论证会进行论证、审查?专家论证会由哪个单位组织召开? 【参考答案】 1.40mT梁的边梁数里为2×6X2=24(片)，中梁数里为4X6×2=48(片). 2.A:桥面铺装。B:调平层。C:橫隔板接窪。 3.(1)T梁还应喷涂的标识内窨还有张拉时间、梁体编号。 (2)②、③错误。 ②改正:T梁层存放时不得超过2层。 ③改正:当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层墊木的位置应设在设计拠定的支点处。支垫材质应采用承載力足够的非刚性材料，不能用加厚钢板。 4.(1)敏台上测量放样的缺项:支座纵横中心线、梁板端位置橫线。 (2)T梁双导梁架桥机架设施工工序:①②⑤④③⑦⑥⑧。 5.(1)需要召开专家论证会进行论证、审査的施工方案有:4mT梁运输与安装。 (2)专家论证会由施工单位组织召开。 案例(四) 背景资料 施工单位承接了某国道的交通安全设施项目施工，起讫桩号K296+400～K316+600。 该工程参照《Δ路工程标准施工招标文件》签订合同，合同约定;针对变更工程，投标报价中若无适用青单项目可重新拟定价格;企业管理趨和利润均以直接费为计算基数，企业管理费费率为7%，利润率为6%;针对小型变更项目，监理工程师有权要求施工单位按计日工施工。 根据施工图设计中央分隔带拍栏为混疑士护栏，采用预制安装施工工芝:K300+210~K300+250临崖路段路侧护栏为混嶷土护栏，其构造型式如图4所示。 施工中发生如下事件: 事件一:施工单位在工地附近设置了小型构件预制场用于混疑土护栏、里程碑等构件的预制。小型构件预制场采用封闭式管理，平面布置图中将场地划分为构件生产区、废料处理区等4个主要功能区。 事件二混疑土护栏预制、安装是施工单位采取了如下做法: ①混凝土护栏采用了木模板，入模前进行了模板拼缝检査，并选用优质隔离，保证疑土外观 ②K298+300～K299H900中央分隔带混疑土安装时。施工人员同时从两段向中间施工。 ③在吊装、雄放混疑土过程中，个别混疑土护栏构件的边角出现了破损栏安装就位后，施工人员及时采用了M10水泥劭浆进行了修补 事件三:由于设计变更导致部分已安装完成的混疑土护栏需拆除，经监理工程师现场核查拆除工作共持续两天，每天1个施工技术员和1个工长现场指挥拆除20个工人签与护栏拆除，另有1台1m2/斗装載机配合就自卸汽车运输每日工作10小时(不含午餐午体时间)。以上拆除工作所增加费用，监理工程师要求施工单位按计日工青单结算合同中部分计日工劳务和计日工施工机械青单报价见表4。 表4计日工劳务和计日工施工机械清单报价表 【问题】 1.图4中，混凝土护栏枃造划分属于什么类型?混土护栏的基础为那种方式? 2.写出事件一中小型构件预制场另外2个功能区的名称。 3.逐条判斷事件二中施工单位的做法是否正确?若不正确写出正确做法。 4.事件三中，施工单位可计里计日工劳务多少个工日?计日工装载机和自卸汽车各多少个台班?计日工劳务费和计日工施工机械费分别是为多少元?(计算结果保留小数点后1位) 【参考答案】 1.(1)混疑土护栏按构造刘分属于单坡型混疑土护栏。 (2)混土护栏的基础为扩大基础 2.小型构件预制场另外2个功能区:原材料雄放区、成品雄放区 3.①不正确。改正:预制混疑土护栏使用的模板，应采用钢模板。 ②不正确。改正:混疑土护栏的安装应从一端逐步向前推进。 ③不正确。改正:个别混疑土护栏构件的边角出现了破碎，应在安装就位后，采用高于混疑土护栏强度的材料及时修补。 4.(1)施工单位可计里计日工劳务:(1+1+2)×10×2/=5.0(工日 (2)装载机:1×10×2/=2.5(台班)自卸汽车:1×10×2/8=2.5(台班 (3)计日工劳务:1X10×2/8×170+20×10×2f8X150=7925.0(元)施工机:1000×2.5=2500.0(元)
2020年12月二级建造师《水利水电》考试真题及答案解析
1、土石坝黏性土心墙顶部水平厚度一般不小于()。 A.1.0m B.1.5m C.2.0m D.3.0m 答案：D 解析：黏性土心墙和斜墙顶部水平厚度一般不小于3m，以便于机械化施工。 考点：2F311011水利水电工程建筑物的类型 2、下列水泵中、可以连续给液体施加能量的是()。 A.轴流泵 B.活塞泵 c.齿轮泵 D.射流泵 答案：A 解析：叶片泵也称动力泵，这种泵是连续地给液体施加能量，如离心泵、混流泵、轴流泵等。 考点：2F311011水利水电工程建筑物的类型 3、用地质罗盘测得岩层面倾向为南偏东30°，倾角为60°表示()。 A.150/60 B.30/150 C.30/30 D.60/150 答案：A 解析：产状要素可以用地质罗盘测得走向和倾角，测量结果以倾向的方位角(从正北开始顺时针方向量)和倾角表示出来，如150L60表示：倾向为150°(即南偏东30°)，倾角为60°。 考点：2F311021工程地质与水文地质条件分析 4、下列方法中，可用于高程放样的是()。 A.极坐标法 B.水准测量 c.单三角交会法 D.测边交会法 答案：B 解析：高程放样方法包括：水准测量、光电测距三角高程法、GPS-RTK高程测量法等。B选项正确。 平面位置放样方法包括：极坐标法、轴线交会法、两点角度前方交会法、测角侧方交会法、单三角形法、测角后方交会法、三点测角前方交会法、测边交会法、边角交会法等。A CD选项属于平面位置放样方法。 考点：2F311023水利水电工程施工放样P38 5、材料在绝对密度状态的体积与自然状态体积的百分比为()。 A.表观密度 B.堆积密度 c密实度 D孔隙率 答案：C 解析：密实度，指材料体积内被固体物质所充实的程度，其值为材料在绝对密实状态下的体积与在自然状态下的体积的百分比。 表观密度，是指材料在自然状态下单位体积的质量。 堆积密度，指粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量。 孔隙率，指材料中孔隙体积所占的百分比。 故本题答案为c选项。 考点：2F311031建筑材料的类型和特性P39 6、推土机开挖渠道，渠道边坡不宜陡于()。 A.1：1 B.1：1.5 C.1：2 D.1：2.5 答案：C 解析：推土机开挖渠道：采用推土机开挖渠道，其开挖深度不宜超过1.5一2.0m，填筑堤顶高度不宜超过2一3m，其坡度不宜陡于1：2。 考点：2F313011土方开挖技术 7、混凝土浇筑仓内采用喷雾措施进行降温，一般在混凝土()后结束喷雾。 A.浇筑完成 B.初凝 c.终凝 D.硬化 答案：C 解析：混凝土浇筑仓内气温高于25℃时应采用喷雾措施，喷雾应覆盖整个仓面，雾滴直径应达到40一80um，同时应防止混凝土表面积水。喷雾后仓内气温较仓外气温降低值不宜小于3℃。混凝土终凝后，可结束喷雾。 考点：2F313044混凝土浇筑与温度控制 P104~P105 8、下列机械中、属于静压碾压机械的是()。 A.振动碾 B.夯板 c.履带推土机 D.羊脚碾 答案：D 解析：土方填筑压实机械分为静压碾压(如羊脚碾、气胎碾等)、振动碾压、夯击(如夯板)三种基本类型。 考点：2F313031土方填筑技术,P85 9、钢筋取样时，钢筋端部至少应先截去()。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm 答案：D 解析：钢筋取样时，钢筋端部应先截去500mm再取试件，每组试件应分别标记，不得混淆。 考点：2F313042钢筋制作与安装,P98 10、通常情况下，防渗帷幕轴线与建筑物轴线成()。 A.0° B.45° C.60° D.90° 答案：A 解析：帷幕灌浆是在基础内平行于建筑物的轴线钻一排或几排孔，用压力灌浆法将浆液灌入到岩石的裂隙中去，形成一道防渗帷幕，截断基础渗流，降低基础扬压力的一种方法。故本题答案为A选项。 考点：2F313022地基处理方法,P80