2020一级建造师《水利水电实务》考试真题答案（完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近似平行于边坡的拉张裂隙，称为( )。 A.滑坡 B.蠕变 C.崩塌 D.松弛张裂 【答案】D 【解析】松弛张裂:是指由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖，使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙，一般称为边坡卸荷裂隙。 【考点来源】 1F411013水利水电工程地质与水文地质条件分析 2.某堤防建筑物级别为2级，其合理使用年限不超过( )年。 A.20 B.30 C.50 D.100 【答案】C 【解析】 2级堤防合理使用年限是50年。 【考点来源】 1F41 1022水利水电工程合理使用年限及耐久性 3.流网的网格是由( )图形构成。 A.曲线正方形(或矩形) B.曲线正方形(或圆形) C.曲线三角形或正方形、矩形) D.曲线六边形(或正方形、矩形) 【答案】A 【解析】流网法:是-种图解法，适用于任意边界条件,是在渗流区域内由流线和等势线组成的具有曲线正方形(或矩形网格的图形。只要按规定的原则绘制流网，-般可以得到较好的计算精度。 【考点来源】 1F411026渗流分析 4.水库水位和隧洞闸门开度保持不变时，隧洞中的水流为( )。 A.恒定流 B.均匀流 C.层流 D.缓流 【答案】A 【解析】流场中任何空间，上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等)都不随时间而改变的水流称为恒定流。例如某-水库 工程有一泄水隧洞,当水库水位、 隧洞闸门保持不变时隧洞中的水流的所有运动要素都不会随时间改变,即为恒定流。”1 【考点来源】 1F41 1027水流形态及消能方式 5.土石分级中,土分为( )级。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】D 【解析】土石分级依开挖方法、开挖难易、坚固系數等共划分为16级,其中土分4级岩石分12级。 【考点来源】 1F414001土石方工程施工的土石分级 6.水工建筑物岩石建基面保护层可采用( ) 爆破法施工。 A.分块 B.分层 C.分段 D.分区 【答案】B 【解析】建基面保护层可采用水平预裂、柔性垫层一次爆破法或分层爆破方法。 【考点来源】 1F414003石方开挖技术 7.土坝碾压采用进退错距法设计碾压遍数为5遍碸滚净宽为4m,错距宽度为( )m。 A.1.25 B.1 C.0.8 D.0.3 【答案】C 【解析】 b= B/n式中B碾滚净宽(m);n -设计碾压遍数，即4/5=0.8m。 【考点来源】 1F415013土石坝填筑的施工方法 8.碾压混凝土施工质量评定时钻孔取样芯样获得率主要是评价确压混凝土的( )。 A.均质性 B.抗渗性 C.密实性 D.力学性能 【答案】A 【解析】①芯样获得率评价碾压混凝土的均质性 ②压水试验评定碾压混凝土抗渗性。 ③芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。 ④芯样断口位置及形态描述:描述断口形态分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结 合处的数量,并计算占总断口数的比例评价层间结合是否符合设计要求。 ⑤芯样外观描述:评定碾压混凝上的均质性和密实性。 【考点来源】 1F416042碾压混凝土坝的施工质量控制 9.堤防防汛抢险施工的抢护原则为前堵后导、强身固脚、缓流消浪和( )。 A.加强巡查 B.消除管涌 C.减载平压 D.及时抢护 【答案】C 【解析】堤防防汛抢险施工的抢护原则为:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。施工中应遵守各项安全技术要求,不应违反程序作业。从 【考点来源】 1F419002水利水电工程施工操作安全要求 10.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》,下列设计变更中,属于重大设计变更的是()。 A.主要料场场地的变化 B.主要弃渣场场地的变化 C.主要施工设备配置的变化 D.场内施工道路的变化 【答案】A 【解析】施工组织设计变化属于重大设计变更，主要料场场地的变化属于施工组织设计变化。 【考点来源】 1F420013建设实施阶段的工作内容 11.根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南(试行)》项目公司向政府移交项目的过渡期是( ) 个月。 A.3 B.6 C.12 D.18 【答案】C 【解析】除另有约定外,合同期满前12个月为项目公司向政府移交项目的过渡期。 【考点来源】 1F420014建设项目管理专项制度 12.水库大坝首次安全鉴定应在峻工验收后( ) 年内进行。 A.5 B.6 C.8 D.10 【答案】A 【解析】水库大坝实行定期安全鉴定制度首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行、以后应每隔6-10年进行一次。 【考点来源】 1F420015病险水工建筑物除险加国工程的建设要求 13.根据《水利建设工程施工分包管理规定》,主要建筑物的主体结构由( )明确。 A.项目法人 B.设计单位 C.监理单位 D.主管部门 【答案】A 【解析】主要建筑物的主体结构，由项目法人要求设计单位在设计文件或招标文件中明确。 【考点来源】 1F420021水利水电工程项目法人分包管理职责 14.水利水电施工企业安全生产标准化等级证书有效期为( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】C 【解析】安全生产标准化等级证书有效期为3年， 【考点来源】 1F420056水利工程文明建设工地及安全生产标准化的要求 15.施工质量评定结论需报工程质量监督机构核定的是( )。 A.一般单元工程 B.重要隐蔽单元工程 C.关键部位单元工程 D.工程外观 【答案】D 【解析】工程外观质量评定。单位工程完工后项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质星评定组,进行于程外观质量检验评定并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人,大型工程宜不少于7人。. 【考点来源】 1F420073水利水电工程施工质量评定的要求 16.根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核力法的通知》(水建管(2018) 102号),某省级水行政主管部门考核排名第8.得分92分其考核结果为( )。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 【答案】A 【解析】考核结果分4个等级,A级90分及以E、B级(8089)、C级(6079)、D级(59分及以下)。发生重(特)大质量事故的,一律为D级。 【考点来源】 1F420043水利工程项目法人质量管理职责 17.根据《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511-2012)工程项目划分不包括( )。 A.单元工程 B分项工程 C.分部工程 D.单项工程 【答案】D 【解析】工程项目划分工程开工申报及施工质量检查,一般按单位工程、分部工程、分项工程单元工程四级进行划分。 【考点来源】 1F420132水力发电工程施工监理工作的主要内容 18.根据《防汛条例》;防汛抗洪工作实行( )负责制。 A.各级党政首长 B.各级人民政府行政首长 C.各级防汛指挥部 D.各级水行政主管部门 【答案】B 【解析】《防洪法》第三十八条规定:防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统、指挥、分级分部门负责。 【考点来源】 1F431023防汛抗洪方面的紧急措施 19.根据《水利安全生产信息报告和处置规则》(水安监(2016)20 号),水利生产安全事故信息包括生产安全事故和( )信息。 A-一股涉险事故 B.较大涉险事故 C.重大涉险事故 D.特别重大涉险事故 【答案】B 【解析】水利生产安全事故信息包括生产按全事故和较大涉险事故信息。 【考点来源】 1F420054水利工程安全生产监督管理的内容 20.采用开敞式高压配电装置的独立开关站其场地四周设置的围墙高度不低于( )m。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.2 【答案】D 【解析】采用开敞式压配电装置的独立开关站其场地四周应设置度不低于2.2m. 【考点来源】 1F432012劳动安全与工业卫生的内容 二、多项选择题(共10题， 每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分) 21.确定导流建筑物级别的主要依据有( )。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.洪水标准 E.导流建筑物规模 【答案】ABCE 【解析】导流建筑物级别根据其保护对象、失事后果.使用年限和导流建筑物规模等指标划分为I ~V级。 【考点来源】 1F412011施工导流标准 22.水工建筑物的耐久性是指保持其()的能力。 A.适用性 B.安全性 C.经济性 D.维修性 E.美观性 【答案】AB 【解析】建筑物耐久性是指，在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下，建筑物在使用年限内保持其适用性和安全性的能力。 【考点来源】 1F411022水利水电工程合理使用年限及耐久性 23.土石坝渗流分析的主要内容是()。 A.渗透压力 B.渗透系数 C.渗透坡降 D.渗透流量 E.浸润线位置 【答案】ACDE 【解析】渗流分析的主要内容有:确定渗透压力:确定渗透坡降(或流速);确定滲流量。对于士石坝，还应确定浸润线的位置。 【考点来源】 1F411023水工建筑物结构受力状况及主要设计方法 24.拆移式模板的标准尺寸有( )。 A.100cmx (325~525) cm B.75cmx 100cm C.(75~100)cmx 150cm D.120cmx 150cm E.75cm x525cm 【答案】AC 【解析】拆移式模板是一种常用模板可做成定型的标准模板。其标准尺寸,大型的为100cm x (325~ 525) cm,小型的为(75~ 100) cmx 150cm. 【考点来源】 1F416021模板的分类与模板施工 25.根据围岩变形和破坏的特性,从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有( )等形式。 A.摩擦型锚杆 B.预应力锚杆 C.随机锚杆 D.系统锚杆 E.粘结性锚杆 【答案】CD 【解析】根据围岩变形和破坏的特性从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有局部(随机)锚杆和系统锚杆。 【考点来源】 1F414004锚固技术 26.根据《水土保持法》《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》，关于水土保持的说法,正确的有( )。 A.水土保持设施竣工验收由项目法人主持 B.水土保持设施验收报告由项目法人编制 C.水土保持分部工程质量等级分为合格和优良 D.禁止在15°以上陡坡地开垦种植农作物 E.水土保持方案为“水土保持方案报告书" 【答案】AC 【解析】选项B说法不正确:水土保持设施验收报告由第三方技术服务机构(以下简称第三方)编制; 选项D说法不正确:禁止在二土五度以上陡坡地开良种植农作物; 选项E说法不正确:水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。 【考点来源】 1F420085水利工程建设专项验收的求1F431032 水土流失的治理要求 27.根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)待摊投资的待摊方法有()。 A.按实际发生数的比例分摊 B.按项目的合同额比例分摊 C.按概算数的比例分摊 D.按项目的效益比例分摊 E.按出资比例分 【答案】AC 【解析】待摊投资的分摊对象主要为房屋及构筑物,需要安装的专用设备，需要安装的通用设备以及其他分摊对象。待摊方法有按实际发生数的比例分摊或按概算数的比例分摊。 【考点来源】 1F420016水利工程建设稽察、决算与审计的内容 28.根据《水利工程合同监督检查办法(试行)》分包问题包括( )。 A.一般合同问题 B.常规合同问题 C.较重合同问题 D.严重合同问题 E.特别严重合同问题 【答案】ACDE 【解析】分包问题分为一 般合同问题、较重合同问题、严重合同问题、特别严重合同问题。 【考点来源】 1F420023水利水电工程分包单位管理职责 29.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》电水农(1997)220 ),单元工程的“三级检查制度”包括()。 A.班组初检 B.作业队复检 C.项目部终检 D.监理单位复检 E.项目法入抽检 【答案】ABC 【解析】单元工程的检查验收施工单位应按“三级检查制度" (班组初检、作业队复检.项目部终检)的原则进行自检。 【考点来源】 1F420062 水力发电工程施工质量管理及质量事故处理的要求 30.水利工程质量保修书的主要内容包括( )。 A.竣工验收情况 B.质量保修的范围和内容 C.质量保修期 D.质量保修责任 E.质量保修费用 【答案】BCDE 【解析】质量保修书的主要内容有①合同工程完工验收情况。②质量保修的范围和内容。③质量保修期。④质量保修责任。⑤质量保修费用。⑥其他。 【考点来源】 1F420084水利工程竣工验收的要求 三、案例分析题 案例一 【问题】 1.事件一中,项目法人向施工单位提供的地下管线资料可能有哪些? 2.事件二中,分别写出表 1 中字母所代表的技术问题。 3.事件三中,除质量部门外,施工单位技术负责人还应组织哪些部门的专业技术人员参加专项施工方案审核? 4.事件四中,修改完善后的专项施工方案,应经哪些人员审核签字后方可组织实施? 【参考答案】 1、通信、电力、给水、排水、污水、供暖等线路。 2、A:边坡稳定;B:基坑排水;C:渗流;D:脚手架强度刚度稳定性;E:围堰稳定、F:开挖爆破、G:施工用电、H:开挖料运输及渣料平衡。 3、施工单位技术负责人还应组织施工技术、安全等部门的专业技术人员参加专项施工方案审核。 4、施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后方可组织实施。 案例二 【问题】 1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些? 2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些? 3.指出事件三中的错误之处,写出正确做法。 4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法? 【参考答案】 1、1)=1.5×25000÷(25×20)=75m/h,而拌合机,生产率为 35m×2=70m/h,不能够满足要求。 2)拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。 2、岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查施工缝处理、立模、钢筋、预埋件及止水的安装等。 3、不妥之处:混凝土初凝后 4h 开始保湿养护,连续养护 14d 后停止。 正确做法:塑性混凝土应在浇筑完毕 6~18h 内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护;混凝土应连续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润混凝土养护时间,不宜少于 28d。 4、紫铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接、焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 70%,对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于 20mm 铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对垫片进行防火、防融蚀保护。不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊焊接。金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊咬边伤等缺陷,应抽样用煤油等做渗透检验。 案例三 【问题】 1.写出事件一中 EF、TF、LS、LF、FF 分别代表的数值。 2.根据事件二,说明第 15 天末的进度检查情况(按“×工作实际比计划提前或滞后×天”表述),并判断对计划工期的影响。 3.写出工期优化方案(按“××工作压缩天表述)及相应增加的总成本。 4.事件三中,承包人提出的要求是否合理?说明理由。 5.写出事件四中承包人的索赔程序。 【参考答案】 1、EF=12 TF=9 LS=18 LF=21 FF=3 2、(1)A3 工作实际比计划滞后 3 天,关键工作,延误计划工期 3 天; (2)B2 工作实际比计划滞后 3 天,非关键工作,不延误计划工期; (3)C1 工作实际比计划提前 3 天,非关键工作,不延误计划工期; 3、工期优化方案:本题关键线路是 A1→A2→A3→A4→B4→C4,其中在第 15 天末,A1、A2 工作已完成,只能压缩 A3、A4、B4、C4 一共三个月,而且是挑便宜的压缩。 所以优化:B4(压缩 1 天花费 1 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)=5(万元)。 4、承包人提出的要求不合理。 理由：混凝土工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金,并考虑到风险因素。 5、(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利 (2)承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 (3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。 (4)在索赔事件影响结束后的 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 案例四 【问题】 1.写出表 4 中 A、B、C、D、E 和 F 分别代表的名称或数字。(计算结果保留两位小数) 2.根据背景材料,写出投标人在投标阶段不平衡报价的常用策略及存在的弊端。 3.根据背景材料,管理用房暂估价项目如属于必须招标项目,其招标工作的组织方式有哪些? 4.写出事件一中变更工作的估价原则。 5.计算 11 月份的预付款以及实际工程款多少万元,计算结果保留两位小数。 6.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL232008),指出事件三中的错误之处,说明理由。 事件三项目法人主持了泵站首台机组启动验收,工程所在地区电力部门代表参加了验收委员会泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。在机组启动试运行完成前,验收主持单位组织了技术预验收。 【参考答案】 1、A:工长; B:钢丝 C:其他材料费 D:4440.89 E:455.88 F:5521.21 2、1)不平衡报价的常用策略: (1)早日结账项目(如临时工程费、基础工程、土方开挖等)可适当提高。 (2)今后工程量会增加的项目,单价适当提高。 (3)招标图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;对工程内容不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价。 2)不平衡报价的弊端:投标报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包人损失;不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理,引起投标无效或不能中标。 3、(1)若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的,由发包人和承包人组织招标; (2)若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的,由发包人组织招标。 4、事件一中变更估价原则包括:①已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;②已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。 5、C=14818+1450=16268≥即 C=15680(万元)=(19600×80%) 所以 11 月份工程预付款扣还金额=1960-1816.33=143.67(万元)。 承包人实得金额=1450-143.67=1306.33(万元) 6、错误之处:泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。 理由：泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 48 小时,机组无故障停机次数不少于 3 次。 案例五 【问题】 1.指出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施名称。 2.事件一中,基坑初期排水总量由哪几部分组成?指出围堰滑的可能原因,应如何处理? 3.指出事件二中的错误之处,并提出合理的施工方法。 4.写出泵站主体结构基础土方开挖单元工程质量评定工作的组织要求。 【参考答案】 1、①油库、②钢筋加工厂、③塔吊、④地磅、⑤混凝土拌合系统; 2、1)初期排水排水量的组成包括:基坑积水,初期排水过程中的降雨,渗水。 2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是:水位降低速度过快(或初期排水速率过大)。 3)围堰出现险情后,施工单位应采取的处理方法:(1)首先停止抽水;(2)采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施,加固堰体;(3)限制水位下降速率(4)加强观测,注意裂缝发展和握体变形情况,如有异常及时处理。 3、不妥之处:施工单位土方开挖采用反铲挖掘机一次性开挖到 22.90m 高程。 合理:应该改用抓铲挖掘机,其挖掘深度可达 30m 以上。而且临近设计高程时,应留出 0.2~0.3m 的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。 4、泵站主体结构基础土方开挖单元工程属于重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。
2022年一级建造师通信与广电考试真题及答案解析
1下列通信网络功能，主要由软件完成的是()。 A.接入 B.交换 C.传输 D.维护 【答案】D 【解析】P1硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成，它们完成通信网的基本功能;接入、交换和传输。软件设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护。实现通信网的智能化。 2.网络切片是( )最核心的内容。 A.SDN B.SDH C.PTN D.NFV 【答案】D 【解析】P2SDN是NFV的基础，SDN将网络功能模块化、组件化; 网络功能将可以按需编排，根据不同场景和业务特征要求，灵活组合功能模块，按需定制网络资源和业务逻辑，增强网络弹性和自适应性。网络切片是NFV最核心的内容，它利用虚拟化将网络物理基础设施资源虚拟化为多个相互独立平行的虚拟网络切片。 3.移动通信( )阶段，核心网通过IMS的VoIP实现语音业务。 A.2G B.3G C.4G D.5G 【答案】C 【解析】P11 4G阶段的移动核心网不再具有电路域部分，只有分组域 EPC，只提供分组业务，通过IMS的VIP 实现语音业务。 4.下列技术能为用户提供最大网络带宽的是( )。 A.EPON B.GPON C.ADSL D.HDSL 【答案】B 【解析】从PON技术发展的角度看，随着用户对带宽需求的增长，提供 1G到2G共享总带宽的 EPON（以太网无源光网络）和 GPON（吉比特无源光网络）技术将很快出现带宽瓶颈，运营商已经开始部署单波长速率10Gbit/s的单波长 10G PON 5.下列DWDM系统，对光纤色散要求最高的是( ) A.40×10G DWDM B.40×40G DWDM C.40×100G DWDM D.40×400G DWDM 【答案】B 【解析】降低光纤的色散，对增加光纤通信容量，延长通信距离，发展高速40Gbit/s光纤通信和其他新型光纤通信技术都是至关重要的。 目前商用的 DWDM系统波道数可达160波，若传输10Gbit/s 系统，整个系统总容量就有1.6Tbit/s。 6.SDH数字微波站不具备波道倒换功能的是( )。 A.枢纽站 B.分路站 C.中继站 D.终端站 【答案】C 【解析】中继站不上、下话路，不具备波道倒换功能，具有站间公务联络和无人值守功能。 7.关于移动通信基站天线位置，正确的是( )。 【答案】A 【解析】5G频段高，穿透能力小，架设高度高，覆盖范围大 8.下列太阳能电池中，光电转化效率最高的是( )。 A.单晶硅太阳电池 B.多晶硅太阳电池 C.非晶硅太阳电池 D.硫化镉太阳电池 【答案】A 【解析】单晶硅太阳电池是目前在通信系统应用最广泛的一种硅太阳电池，其效率可达18%。多晶硅太阳电池效率可达14%,非晶硅太阳电池效率可达6.3%，硫化镉太阳电池最高效率可达9% 9.信号从DWDM机房到办公室电脑可使用( )光纤 A.G.653A B.G.655C C.G.656 D.G.657 【答案】B 【解析】G.655光纤是为适于DWDM的应用而开发的。 10.在广播电视发射天线与馈线之间安装匹配网络的目的是()。 A.使信号传输效率更高 B.使传输频率更低 C.使信号强度变大 D.传输速度更快 【答案】A 【解析】天线输入阻抗为一复数阻抗，不等于馈线的特性阻抗，馈线终端需与阻值等于馈线特性阻抗的负载相接，馈线才是行波状态，传输效率最高。因此，在馈线与天线之间加匹配网络、以便将天线的复数阻抗经匹配网络转换为馈线的特性阻抗。 11.通信设备的-48V供电线的颜色为( )。 A.红色 B.蓝色 C.黄色 D.黄绿色 【答案】B 【解析】正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色 12.光接收机灵敏度和最小过载光功率应在( )点测试。 R1 B.R2 C.R3 D.R4 【答案】B 【解析】P111 13.LTE核心网中，负责用户数据存储管理、用户签权和授权、移动性管理是( )。 A.P-WG B.S-GW C.HSS D.AAA 【答案】C 【解析】P117归属签约用户服务器（HSS）功能。主要包括∶用户数据存储管理、用户鉴权和授权、移动性管理、Diameter路由选择等项目的测试。 14.光缆配盘应优先确定( )位置。 A.水线防护光缆 B.防雷防护光缆 C.靠近局站侧光缆 D.穿越林区光缆 【答案】A 【解析】P132配盘时，若在中继段内有水线防护要求的特殊类型光缆，应先确]定其位置，然后从特殊光缆接头点向两端配光缆。 15.光缆对地绝缘监测装置不应与( )相连。 A.光缆加强芯处 B.光缆内层金属保护层 C.接头盒进水检测装置 D.接头盒的紧固螺栓 【答案】D 【解析】P141直埋光筑线路对地绝缘测试，应在光缆回填300mm 后和光缆接头盒封装回填后进行。光缆线路对地绝缘监测装冒应与光缆的金属护层、金属加强芯及接头盒进水临测电极相连接。 16.下列管道光缆敷设的质量检查结果，需要整改的是( )。 A.敷设光缆时在管道的进出口采取保护措施 B.光缆在人手孔紧靠孔壁固定 C.接续完成后光缆整齐的盘放在人手孔 D.光缆接头盒固定在管道进口处的下方 【答案】D 【解析】P142在人（手）孔内，接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光（电）缆都不应该阻挡空闲管孔，避免影响今后敷设新的光缆。 17.下列发射机冷却系统安装错误的是( )。 A.水冷系统安装前应清洗水路 B.水泵的阀门不得渗水 C.风筒应用支架固定 D.风机安装时应有减震措施 【答案】A 【解析】P160水冷系统安装后应清洗其水路，杂质、杂物不得残留在水路中。 18.有线电视传输工程调试顺序正确的是( )。 A.卫星天线-前端设备-干线系统-分配系统 B.卫星天线-分配系统-干线系统-前端设备 C.干线系统-分配系统-卫星天线-前端设备 D.分配系统-卫星天线-干线系统-前端设备 【答案】C 【解析】P171掌握有线电视传输工程的调试可按信号传输的方向进行，即卫星天线的调试、前端设备的调试、干线系统的调试和分配系统的调试。 19.下列做法中，符合安全施工要求的是()。 A.人孔上面有人监护方进入作业 B.塔上平台作业时，安全带固定在抱杆上 C.更换7/2.6拉线前，用7/2.2临时代替 在35kv以上高压电附件架空作业，距离为3m 【答案】A 【解析】P362:在高压线附近架空作业时，离开高压线最小距离必须保证∶35kV 以下为2.5m，35kV以上为4m。 P363:更换拉线前，必须制作不低于原拉线规格程式的临时拉线。 P364:塔上作业时，必须将安全带固定在铁塔的主体结构上。 20.钢结构广播电视发射塔建于建筑物屋顶时，屋顶板的耐火极限应不低于( )h。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 【答案】B 【解析】P386钢结构广播电视发射塔建于建筑屋顶时，屋顶板的耐火极限应大于 1.5h 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得0.5分) 21.支撑网由( )组成。 A.传送网 B.同步网 C.信令网 D.管理网 E.核心网 【答案】BCD 【解析】P6:支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道信令网、同步网、管理网。 22.位于草原上微波站，在阴雨天减小视距衰落方法有( ) A.调整天线角度 B.增加发射功率 C.使用无源反射板 D.移动反射点 E.分集接收 【答案】AB 【解析】 利用地形地物削弱反射波的影响。将反射点设在反射系数较小地面。适当地选取天线的高度，常常可以将反射点移动到反射系数较小的区域。例如反射点从水面移至森林或凹凸不平的地面，以减小反射系数，从而减小进入接收端的反射波。3.利用天线的方向性。有时收发天线均很高，而反射点又处于途径中间的开阔地或水面上，这种情况很难用上面两种方法来减小反射波的影响，可以调整其天线角度，减小反射波进入接收端的成分，用损失部分接收电平的方法来减小衰落及反射的影响。 4.用无源反射板克服绕射衰落。当路由中存在较高障碍物时，为了克服在大气折 射时产生绕射衰落，可以改变天线方向。使用无源反射板或背对背天线可使电波绕过障碍物。 5.分集接收。如对雨雾吸收性衰落等只有增加发射功率，缩短站距，适当改变天线设计才能克服 23.下列移动通信技术，可提高频带利用率的是( )。 A.CDMA B.TD-SCDMA C.OFDM D.TD-LTE E.LTE-FDD 【答案】ABCD 【解析】P42 :CDMA是一种扩频通信技术，允许单一频率在整个系统区域内可重复使用，使许多用户共用这一频带同时进行通话，大大提高了频带利用率。 P47:OFDM技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。 24.下列属于数字电视系统类标准的是( )。 A.演播室标准 B.接收机 C.发射机 D.信源编码标准 E.信道传输标准 【答案】ADE 【解析】数字电视标准体系包括系统类标准（演播室、信源编码和信道传输）、设备与接口类标准（发射机、接收机）、业务与应用类标准（业务信息、电子节目指南、数据广播等） 以及其他标准（频率规划、监测），涵盖节目制作到发射播出的各个环节 25.通信设备割接工程中，应由建设单位负责的是( )。 A.编制割接方案 B.批准割接计划 C.组织割接实施 D.测试入网设备 E.拆除退网设备 【答案】BC 【解析】 （一）设备的割接 1.新安装的设备应进行测试，保证其满足人网要求。 2.布放好新旧设备之间的连接线。 3.编写割接报告，报建设单位批准。 4.由建设单位负责组织，施工单位协助，按计划割接。 5.新设备割接入网后，及时做好测试工作。 26.下列数值越小传输距离越远的是( )。 A.光纤色度色散 B.接收灵敏度 C.中心频率 D.最小过载光功率 E.光纤偏振模色散 【答案】ABE 【解析】光纤传输色散∶色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式，在传输时因速度不同，到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。这种畸变使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。降低光纤的色散，对增加光纤通信容量，延长通信距离， 27.架空线路工程中，中继段测试项目包括()： A.光纤线路衰减系数 B.光纤通道总衰减 C.光纤后向散射曲线 D.光缆对地绝缘 E.光纤线路传输长度 【答案】ABCE 【解析】光缆中继段测试的内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射曲线等，直埋光缆线路还需测试光缆的对地绝缘电阻，施工图设计有要求时，还需测试中继段光纤偏振模色散（PMD）及色度色散（CD）。 28.关于直埋光缆特殊点保护的做法，符合要求的是( )。 A.埋深不足时，用水泥包封， B.无法避免雷暴严重地域时，采用护坎保护 C.高低差在0.8m以上沟坎处设置挡土墙 D.沿靠溪流等易受水流冲刷的地段，设置漫水坡 E.在桥上敷设时，采用钢管或塑料管保护 【答案】ADE 【解析】P139:当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。高低差在0.8m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护。 29.会议系统无线发射接收器安装要求的说法正确的是()。 A.高度自由调节 B.角度自由调节 C.安装位置应避免电光源可能产生的电磁干扰 D.必须使用镀锌钢丝吊设 E.前方不得有遮挡物 【答案】CE 【解析】P177无线发射接收器安装要求 （1）无线发射接收器件安装高度、角度必须满足设计要求。 （2）无线发射接收器件安装位置应避免电光源可能产生的电磁干扰。 （3）无线发射接收器件前不得有遮挡物。 30.某架空光缆线路多处与其他设施交越，光缆架设高度符合规定的有()。 A.与其他线路间距0.5m B.与树木交越时高出其顶部1.5m C.与公路平行时为3.5m D.市区内街道平行时3.5m E.与土路交越时为5m 【答案】BCE 【解析】与其他线路间距0.6m;与公路平行时为3.0m；市区内街道平行时4.5m；与土路交越时为3m 31.某施工单位承接了一传输系统工程，包括80*10OGDWDM设备安装工程，以及2km新建管道工程，某新建管道人手孔施工示意图如下: 新建管道管道部分施工单位按施工工序从器材检验开始实施;机房内走线架安装平面图如下所示: 问题 1.人手孔中A、B、C、D、E部位分别代表什么?(本题5分，每个1分) 2.请补全新建管道施工顺序(本题3分) 3.写出走线架安装中F、G、H、I、J部件名称? (每个1分，满分5分) 4.1510.55nm波长是否合格?(2分) 5.写出该系统最小波长名称、线型码型以及测试项目(5分) 【解析】1.口圈、上覆、支架、托板、积水罐 2.工程测量、开挖管道沟槽、开凿路面或顶管、制作管道基础、铺设管道、管道包封、管道沟回填 3.F:连固铁G:旁侧撑铁H:上梁I:对墙加固J:对柱加固 4.不合格 5.波长名称:光监测信道(2分)线型码型:CMI码(1分) 测试项目:光监测信道光功率（1分)光监测信道工作波长及偏差（1分) 32.某施工单位承接了一移动基站设备安装工程，施工内容包括天馈线安装，机房内设备安装、蓄电池安装等内容，施工前，项目部做好机房内施工图纸复核，确认无误后开始施工;施工过程中发生如下事件: 施工单位安装天馈线过程中发现某处天馈线系统驻波比测试不合格，施工单位分析原因后整改 施工完毕后，施工单位编制了竣工资料，其中竣工文件包括:工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表，工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、验收证书和交接书。监理单位检查后要求施工单位补充 工程验收后6个月，机房蓄电池电压过低，经分析原因后发现是建设单位采购电池出现质量问题 问题: 1.简述设计图纸现场复核内容。(每条1分，共5分) 2.列出四项严禁高处作业天气情况?(每条0.5分，共2分) 3.绘制机架安装不合格的因果分析图。(共5分) 4.请补充竣工文件缺失内容?(5分) 5.针对电池问题，施工单位和建设单位应采取什么措施?(3分) 【解析】1.1）需要安装的设备位置、数量是否准确有效; 2）线缆走向、距离是否准确可行; 3）电源电压、熔断器容量是否满足设计要求;4)保护接地的位置是否有冗余; 5)防静电地板的高度是否和抗震机座的高度相符等 2.1）当地气温高于人体体温2）遇有5级以上(含.5级）大风3）暴雨、打雷等恶劣天气4)大雾等能见度低 3. 4.工程设计变更单及洽商记录、重大工程质量事故报告、停(复)工报告、隐蔽工程/随工验收签证、交(完)工报告 5.建设单位应启动保修程序尽快通知电池供货单位进行修复，修复完成后进行复检;(2分)施工单位应组织力量配合电视供货单位做好维修工作(1分) 33.某施工单位承接了一管道线路工程，新建硅芯管，采用气流法敷设GYTA光缆;城区段敷设GYTA53光缆;进局敷设GYZA光缆;设计规定中继段平均接续衰减0.25DB 合同约定，新建人孔所需材料（(不含铁件、钢筋)由施工单位采购，施工单位将光缆接续列为质量控制重点内容;其中光缆接续监测采用双向测试，资源配置计划包括仪表使用计划、乙供材供应计划和资金使用计划。施工中，某处采用定向钻孔穿越公路，将自来水管道顶破;调查显示，施工单位未编制与其他管线交越的安全防护措施。 问题: 1.光缆接续双向监测应采用哪种方法?除接续监测外还应测试光缆哪些内容?(4分) 2.补充资源配置计划缺少内容(共3分)3.列出施工单位人孔施工采购材料。(5分) 4.相对GYTA光缆，GYTA53光缆、GYTZA光缆在结构或材质上有哪些特点 5.简述交越处项目部应采取的安全措施?(4分) 【解析】1.应采用OTDR监测双向平均(1分)光纤段长、光纤衰减系数、后向散射信号曲线(3分) 2.用工计划、施工车辆使用计划、施工机具使用计划 3.红砖、水泥、沙子、石子、模板 4.GYTA53光缆具有铠装层，耐测压，对光纤保护好，重量重，施工难度大(2分) GYTZA光缆具有阻燃功能，可有效防止火灾蔓延(2分) 5.1)收集交越处原有管线维护资料，了解原有管线走向走向、位置等信息 2）应及时通知管线产权单位，充分了解施工现场的具体情况，确定保护地下管线及其他设施的方案。 3）应与当地的规划部门联系，必要时应使用仪器探明地下管线的深度和位置 4）应人工开挖，禁止使用大型机械。 34.某公司承接了一项二干长途传输系统工程，施工内容包括ROADM、OA等设备安装和调试。本工程包工包料，采用G652D光纤，工作波长为1550nm，项目部编制了预算表如下，对工程所需100G传输分析仪进行了比选 开工前，安全员对本工程作业特点和危险因素、施工中安全注意事项进行了交底;项目负责人重点强调了劳动效率，仪表使用台班费及分包事项等成本内容。工程按期开工，仪表进场前，建设单位通知有两端光缆纤芯损耗大,需在系统优化阶段查找原因并整治(每段1天);7月8日完成单机测试后，项目部实际发生费用23.5万元。7月10系统优化时，发现损耗过得纤芯，项目部进行了整治，整治后重新优化，造成施工单位成本额外增加2.5万元;工程完工后，项目部于8月2日向建设单位提出书面索赔意向通知。 问题: 1.指出安全技术交底不错指出，并说明正确做法(6分) 2.计算说明，建设单位通知前后应租用还是使用自有仪表（6分) 3.项目部提交索赔意向通知是否符合程序?(1分）说明理由(1分)，索赔还应提交哪些资料?(3分) 4.本工程光纤衰减系数指标是多少?(1分)为避免光纤损耗过大影响工期，开工前做哪些工作?(4分，每条1分) 5.计算单机测试完成后BCWP BCWS CPI SPI(保留2位小数)(4分，每条1分) 6.项目部应对哪几类成本进行重点控制?(4分，每条1分) 【解析】 1.1)安全员交底不妥(1分)_. )正确做法:应由施工单位项目技术负责人(1分) 2)仅对本工程作业特点和危险因素、施工中安全注意事项进行交底不妥（1分) 正确做法:交底内容还应包括针对危险因素制定的具体预防措施(1分） ;相应的安全生产操作规程和标准(1分) ;发生事故后应采取的应急措施(1分)。 2.告知前:自用仪表费用:(28+2)*1800+2000=56000元(1分) 租赁仪表费用: 28*2000=56000元(1分)故告知前选用租用和自有的仪表均可(1分) 告知后:自有仪表费用:(28+2+2)*1800+2000=59600元(1分) 租赁仪表费用:(28+2)*2000=60000元(1分)故告知后应选用自有仪表（1分) 故告知后应选用自有仪表（1分) 3.符合程序; 理由:承包人应在索赔事项发生后28天内，提交索赔意向通知。 索赔资料:合同文件、证据、索赔论证、索赔款项(或工期)计算、索赔报告 4.指标为0.3dB/km 1)对从事光纤接续的技术人员应进行技术培训和示范，使其熟练掌握接续、安装要领 2)对切割刀、光纤接续设备和光时城反射仪(OTDR）进行维护和校准满足施工需要; 3）按接头盒说明书的要求盘纤，并保证光纤白率半径满足规范要求; 4)现场环境的温度、洁净度应满足接续要求 5.BCWP=2+15+8=25万元(1分) BCWS=2+15+8=25万元(1分)ACWP=23.5万元 CPI-BCWP/ACWP=25/23.5=1.06(1分)SPI=BCWP/BCWS=25/25=1.00 ( 1分) 6.人工费材料费施工仪表使用费施工分包费 35.某施工单位承接了一市内管道工程，包括甲乙丙三个中继段，施工单位根据工程实际情况结合施工队施工情况，对各个工序安排4施工队伍施工，光缆全部敷设完毕后进行光缆接续，本工程计划4月1日开工，施工内容如下: 施工过程中发生如下事件:子管推迟到开工后第5天到货;光缆推迟到开工后第14天到货;穿放乙段子管，管道不通需要修复，停工5天。 1.绘制本工程双代号网络图(5分，出现编号错误、箭线错误、丢失编号及持续时间等情况扣1分，扣完为止，未用过桥扣5分) 2.写出本工程关键工作(5分) 3.上述事件分别影响工期多少天，本工程实际工期多少天?(5分) 4.简述管道工程应急救援应携带器材(5分，每条一分，其他合理也可酌情计分) 5.简述可能影响进度的外部因素（5分、每条1分) 6.简述单盘检验应包括内容(5分) 解析 1. 2.E、F、G、C、D 3.子管推迟不影响工期（1分)光缆推迟不影响工期(1分)乙段子管停工不影响工期（1分)本工程实际工期50天(1分) 4.鼓风机、有毒有害气体测试仪、全身式安全带、梯子、防毒面具 5.1）不具备施工所需条件2)施工环境影响变化3)发生大型事件封网4)发生不可抗力 5)出现火灾、事故等意外事件 6.1)外观检查(1分)，包括光缆盘有无变形、护板有无损伤、端头密封是否完好，端别标志是否清楚、随盘资料是否齐全(1分) 2)光电性能测试(1分)︰长度复测、单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察、光缆护层的绝缘检查（2分)完整版 https://pan.baidu.com/s/1ixR5do8mafdMlNP1Py9oXg?pwd=8888
2022年一级建造师公路实务考试真题及答案解析
1.关于填土路堤施工过程质量控制的说法，正确的是() A.施工过程中每填筑三层后应进行压实度检测 B.压实度检测频率由现场监理工程师确定 C.填土路堤压实度检测只能采用灌砂法 D.施工过程中，每填筑2m宜检测路基中线和宽度 【答案】D 【解析】选项A，施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测。选项C，压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方法。选项D，施工过程中，每填筑2m宜检测路线中线和宽度。选项B，检测频率为每1000m2不少于2点。 2.下列对路基常用爆破方法的描述，符合光面爆破特征的是() A.在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量爆破的方法，使拟爆体与山体分开，作为隔振减震带 B.两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔依次起爆 C.在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破 D.利用爆能将大量土石方按照指定的方向，挪移到一定的位置并堆积成光滑平整的路堤 【答案】C 【解析】A选项是预裂爆破，B选项是微差爆破，D选项是定向爆破。 3.关于岩爆地段隧道施工的说法，正确的是()。 A.隧道应采用严格控制装药量的光面爆破技术 B.一般情况下，每循环进尺宜控制在2.0～2.5m C.防岩爆错杆可采用能及时受力的锚杆，锚杆长度应不大于1.5m D.开挖后应滞后进行喷射混凝土封闭 【答案】A 【解析】A正确。应采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，减少应力集中：严格控制装药量，减少对围岩的扰动。 B错误。控制循环进尺，采用短进尺，一般情况下，每循环进尺直控制在1.0~1.5m，最大不得大于2m。 C错误。防岩爆锚杆可采用模管式、缝管式、水胀式等能及时受力的锚杆，以调整围岩应力分布及加固围岩。锚杆长度宜为2m左右，间距直为0.5~1.0m。 D错误。开挖后应及时喷纤维混凝土封闭，厚度宜为5～8cm。 4.关于公路配电工程所采用的钢管及其数设的说法。正确的是()。 A.潮湿场所应采用薄壁钢管 B.钢管外壁应做防腐处理，内壁可不进行防腐处理 C.镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺检连接 D.钢管伸入到接线盒内的管口与地面的距高应233不太于100m 【答案】C 钢管敷设应满足以下要求： (1)潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管，干燥场所应采用薄壁钢管。A错误。 (2)钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。B错误。 (3)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接。C正确。 (4)明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护套帽固定，与设备连接时，应敷设到设备的接线盒内，管口与地面的距离宜大于200mm。D错误。 (5)镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线、 5.公路工程中，常常将“S”曲线与()合并于同一图标中，称之公路工程进度表。 A.横道图 B.垂直图 C.斜率图 D.网络图 【答案】A 【解析】 在公路工程中，常常将“S”曲线和横道图合并于同一张图表中，称之为“公路工程进度表”，既能反映各分部(项)工程的进度，又能反映工程总体的进度。 6.目前，我国沥青混凝土配合的设计采用()。 A.旋转压实试验配合比设计法 B.最大密度试验 C.马歇尔试验配合比设计法 D.最大强度试验 【答案】C 【解析】沥青混凝士配合比设计采用马歇尔试验配合比设计法。该法是首先按配合比设计拌制沥青混合料，然后制成规定尺寸试件，12h之后测定其物理指标(包括表观密度、空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等)，然后测定稳定度和流值。 7.根据《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》，公路工程质量评定的最小工程单元是()。 A.施工工序 B.分项工程 C.分部工程 D.单位工程 【答案】B 【解析】同一个工程中大小关系(由大到小)：单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTG F80，1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTGF80/1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。分部工程、单位工程完工后，应汇总评定所属分项工程、分部工程质量资料，检查外观质量，对工程进行评定。 8.公路工程项目职业健康安全管理体系实施与控制的核心是()。 A.一岗双责 B.三个必须原则 C.安全管理五同时” D.安全生产责任制 【答案】D 【解析】以安全生产责任制为核心，建立健全本单位安全生产规章制度，落实“一岗双责、党政同责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三个必须原则。体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理·五同时”。 9.桥梁高度简称桥高，是指()。 A.桥面与低水位之间的高差 B.桥面与地面之间的高差3 C.桥面与设计水位之间的高差 D.桥面与桥下线路路面之间的高差 E.桥面与桥跨结构最下缘之间的距离 【答案】A.B 【解析】桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位(或地面)之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。桥高在某种程度上反映了桥梁施工的难易性。 10.在隧道工程中，以围岩分级为主要依据进行确定的有()。 A.设计时速 B.施工方法的选择 C.公路等级 D.隧道施工劳动定额 E.衬砌结构类型与尺寸 【答案】BDE 【解析】隧道围岩分级是设计、施工的基础。施工方法的选择、衬砌结构类型及尺寸的确定、隧道施工劳动定额、材料消耗标准的制订都要以围岩分级作为主要依据。 11.货运车辆失控风险较高的路段需设置避险车道，避险车道主要包括()。 A.加宽车道 B.引道 C.制动床 D.救援车道 E.应急车道 【答案】BCD 【解析】货运车辆失控风险较高的路段需要设置避险车道，避险车道由引道、制动床、救援车道等构成。 12.关于公路工程量清单内容的说法，正确的有()A.约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标理论净量计算 B.工程量清单中所列工程数量时实际施工数量 C.工程量清单中所列工程数量是投标报价的共同基础。也是最终结算依据 D.工程量清单应与计量与支付条款结合起来理解或解释 E.工程量清单中每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价 【答案】ADE 【解析】选项A，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。选项B、C，本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。选项D，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则“技术规范“相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。选项E，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 13.下列应进行桥梁施工安全风险评估的工程有()A.跨径大于150m的钢筋混凝土拱桥 B.跨径200m的梁式桥 C.墩高200m的桥梁工程 D.跨径250m的斜拉桥 E.跨径500m的悬索桥 【答案】ABC 【解析】桥梁工程： (1)多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢析架、钢管混凝土拱桥。 (2)跨径大于或等于140m的梁式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥。 (3)墩高或净空大于100m的桥梁工程。 (4)采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程。 (5)特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程。 (6)施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。 14.编制公路项目标后预算时，应列入专项费用的有()。 A.场地平整、硬化费用 B.临时工作便道的维修费用 C.指挥车辆使用费用 D.施工安全风险评估费用 E.工地试验室建设费用 【答案】ABDE 【解析】专项费用包括施工场地建设费和安全生产费。 1.施工场地建设费。按照工地建设标准化要求进行承包人驻地、工地试验室建设、办公、生活居住房屋和生产用房屋等费用：场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用，以及以上范围内各种临时工作便道、人行便道，工地临时用水、用电的水管支管和电线支线，临时构筑物、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除及清理的费用。工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用以及施工扬尘污染防治措施费和文明施工、职工健康生活的费用，但不包括红线范围内贯通便道、进出场的临时便道、保通便道。编制标后预算时，应根据项目可能遇到的实际情况，并结合实施性施工组织设计中的相关内容进行估算，也可以参考企业的相关费用定额进行计算。 2.安全生产费。包括完善、改造和维护安全设施设备费用，配备、维护、保养应急救援器材、设备费用，开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用，安全生产检查、评价、咨询费用，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，安全生产宣传、教育、培训费用，安全设施及特种设备检测检验费用，施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。 15.公路工程改建时，新旧路基衔接的技术处理措施有()。 A.将旧土路肩翻晒 B.将旧土路肩掺灰重新碾压 C.低等级公路改建时，新旧路基处理可不挖台阶 D.改进路基开挖台阶方案，以消除旧路基边坡压实度不足 E.采取合理工艺，减少新旧路基结合处不均匀沉降 【答案】ABDE 【解析】 新旧路基衔接的技术处理措施： (1)清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。 (2)将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压，以达到质量要求。 (3)修建试验路，改进路基开挖台阶的方案，由从土路肩开始下挖台阶，改为从硬路肩开始下挖台阶，以消除旧路基边坡压实度不足，加强新旧路基的结合程度，减少新旧路基结合处的不均匀沉降。 16.下列路面粒料基层中，属于嵌锁型有()。 A.泥结碎石基层 B.级配碎石基层 C.泥灰结碎石基层 D.填隙碎石基层 E.级配砾石基层 【答案】ACD 【解析】 -粒料分类及适用范围： 1.粒料分类 (1)嵌锁型一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。ACD正确。 (2)级配型一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。BE错误。 17.关于水准点复测与加密要求，正确为()。 A.水准点精度应符合规范规定 B.同一建设项目应采用同一高程系统，并与相邻项目高程系统相衔接 C.临时水准点应符合相应等级精度要求，并与相邻水准点闭合 D.对设计提供水准点，施工前只能加固并永久使用 E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期不低于9个月 【答案】ABC 【解析】 水准点复测与加密规定： (1)水准点精度应符合规范的规定。A正确。 (2)同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。B正确。 (3)沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。C正确。 (4)对可能受施工影响的水准点，施工前应加固或改移，并应保持其精度。D错误。 (5)水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月。E错误。 18.从功能上分类，水泥混凝土路面横缝可分为()。 A.横向反射缝 B.横向施工缝 C.横向沉降缝 D.横向缩缝 E.横向胀缝 【答案】BDE 【解析】 横缝从功能上分为横向施工缝、横向缩缝和横向胀缝。横向施工缝从构造上分为设传力杆平缝型和设拉杆企口缝型;横向缩缝从构造上分为设传力杆假缝型和不设传力杆假缝型。
2022年一级建造师工程经济考试真题及答案解析
1.企业年初借入一笔资金，年名义利率为6%，按季度复利计息，年未本利和为3184.09万元，则年初借款金额是()万元。 A.3003.86 B.3000.00 C.3018.03 D.3185.03 【答案】B 【解析】(1+r/m)m-1=(1+6%/4)4-1=6.136%，P=3184.09/(1+6.136%)=3000.00。 2.关于技术方案经济效果评价的说法，正确的是()。 A.经济效果评价应定性分析和定量分析相结合，以定性分析为主 B.经济效果动态分析不能全面地反映技术方案整个计算期的经济效果 C.融资前经济效果分析通常以，动态分析为辅 D.方案实施前经济效果分析通常存在一定的不确定性和风险性 【答案】D 【解析】A选项错误，在技术方案经济效果评价中，应坚持定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的。B错误，动态分析能较全面地反映技术方案整个计算期的经济效果。C错误，融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅。 3. 关于资金时间价值的说法，正确的是() A.资金的时间价值是资金随时间周转使用的结果 B.资金的时间价值与资金数量无关 C.资金的时间价值与资金周转的速度成反比 D.利率是衡量资金时间价值的绝对尺度 【答案】A 【解析】其实质是资金作为生产经营要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，资金随时间周转使用的结果。影响资金时间价值的因素包括资金的使用时间、资金数量的多少、资金投入和回收的特点、资金周转的速度。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大;使用时间越短，则资金的时间价值越小。利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。 4.关于财务基准收益率的说法，正确的是()。 A.境外投资项目基准收益率的测定，可忽略国家风险因素 B.财务基准收益率必须由政府投资主管部门统一确定 C.财务基准收益率的确定应考虑资金成本、投资机会成本、通货膨胀和风险因素D.财务基准收益率是投资项目可能获得的最高盈利水平 【答案】C 【解析】 A错误，在中国境外投资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素;B错误，在企业各类技术方案的经济效果评价中参考选用的行业财务基准收益率，应在分析一定时期内国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源供给、市场需求、资金间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定。 C正确，D错误，基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平。 5.关于偿债备付率的说法，正确的是() A.偿债备付率大于1，说明偿付债务本息的能力不足 B.偿债备付率从付息资金来源的角度反映企业偿付债务利息的能力 C.偿债备付率是还本付息的资金与当期应还本金额的比值 D.偿债备付率应在借款偿还期内分年计算 【答案】D 【解析】 A错误，偿债备付率低，说明偿付债务本息的资金不充足，偿债风险大。正常情况偿债备付率应当大于1，并结合债权人的要求确定。 B、C错误，偿债备付率是从偿债资金来源的充裕性角度反映偿付债务本息的能力，是指在技术方案借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。D正确。 6.关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法，正确的是()。 A.现值一定，计息期数相同，折现率越高，终值越小 B.现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越大 C.终值一定，折现率相同，计息期数越多，现值越大 D.终值一定，计息期数相同，折现率越高，现值越小 【答案】D 【解析】A选项错误，现值一定，计息期数相同，折现率越高，经信越关F=(F/P，i，n)=Px(1+i)" B选项错误，现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越小，F=(F/P，i，n)==Px(1+i)";c选项错误，终值一定，折现率相同，计息期数越多，现香秘尔P=(P/F，i，n)=F/(1+i)" 7. 下列现金流量中，属于资本金现金流量表中现金流出的是() A.应分利润 B. 销项税额 C.建设投资 D.借款利息支付 【答案】D 8. 下列发行债券发生的资金成本中属于资金占用费的是() A.债券利息 B.代理发行费 C.印刷费 D.公证费 【答案】A 【解析】BCD属于筹资费用。 9. 突发疫情，某单位接受攻府委托，要在15日内建成方舱医院，可采用的计价方式() A. 固定总价合同 B. 固定单价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 【答案】D 【解析】成本加酬金合同通常用于如下情况： 工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目。时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。 10. 下列财务指标中，属于杜邦财务分析体系核心指标的是() A.资本积累率 B.净资产收益率 C.销售净利率 D.总资产周转率 【答案】B 【解析】在财务指标综合分析方法中，比较典型的是杜邦财务分析体系，简称杜邦分析，是利用各主要财务比率指标之间的内在联系，对企业财务状况和经营成果进行综合系统评价的方法。该体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。因其最初由美国杜邦公司成功应用，所以得名。 11.某公司5年前购置一台设备，原价为10万元，因环保要求需更换，目前该设备的账面价值为5万元，市场价为4万元，则设备更新决策时的沉没成本是()万元。 A.6 B.1 C.5 D.4 【答案】B 【解析】 沉没成本=设备账面价值一当前市场价=5-4=1万元。 12. 综合单价的计算步骤有：①计算定额子目工程量②确定人、料、机单价;③测算人、料、机消耗量;④确定组合定额子目;⑤计算清单项目的管理费和利润：⑥计算清单项目的人、料、机总费用正确的顺序是() A.④→②→③→⑥→①→⑤ B.④→②→③→①→⑤→⑥ C.④ →①→③→②→⑥→⑤ D.④ →①→②→③→⑥→⑤ 【答案】C 【解析】综合单价的计算可以概括为以下步骤：(1)确定组合定额子目;(2)计算定额子目工程量;(3)测算人、料、机消耗量;(4)确定人、料、机单价;(5)计算清单项目的人、料、机总费用;(6)计算清单项目的管理费和利润;(7)计算清单项目的综合单价。 13.某项目建设期为2年，共向银行借款20000万元，借款年有效利率为6%。第1和第2年借款比例分别为45%和55%。借款在各年内均衡，建设期内只计息不付息。则编制设计概算时该项目建设期利息总和为()万元。 A.1156.2 B.600.0 C.886.2 D.1772.4 【答案】A 【解析】第一年利息：20000?5%?/2?%=270万元;第二年利息： (20000?5%?/2+20000?5%+270)?%=886.2万元;建设期利息合计：270+886.2=1156.2万元。 14. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程项目清单编制的说法，正确的是() A. 其他项目清单中应列出总承包服务费 B. 暂估价应列出材料暂估价和工程设备暂估价，不考虑专业工程暂估价 C.暂列金额一般应尽可能列高，以避免在实际中超出该数量 D.计日工应按照招标工程的复杂程度估算一个数量，该数量一般要比实际 【答案】A 【解析】B选项错误，暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。C选项错误，暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。D选项错误，计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。 15. 工程产品中，从设计方面优先作为价值工程研究对象的是() A. 结构复杂、性能和技术指标较差的工程产品 B. 用户意见少且党争力较强的工程产品 C. 成本较低或占总成本比重较小的工程产品 D.工艺简单、原材料能耗较低、质量有一定保障的工程产品 【答案】A 【解析】一般说来，从以下几方面考虑价值工程对象的选择： 1.从设计方面看，对结构复杂、性能和技术指标差、体积和重量大的工程产品进行价值工程活动，可使工程产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高工程产品价值。 2.从施工生产方面看，对量大面广、工序繁琐、工艺复杂、原材料和能源消耗高、质量难于保证的工程产品，进行价值工程活动可以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能。 3.从市场方面看，选择用户意见多和竞争力差的工程产品进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额。 4.从成本方面看，选择成本高或成本比重大的工程产品，进行价值工程活动可降低工程产品成本。 16.投标报价时，若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符，应以()进行报价。 A.投标人按规范修正后的项目特征 B.投标人参照以往完成的实际施工的项目特征 C.招标文件中的施工图纸 D.招标工程量清单的项目特征描述 【答案】D 【解析】 在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价;若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 17.某施工机械预算价格为50万元，假定全部为固定资产原值，折旧年限为10年。年平均工作225个台班，残值率为5%，按年限平均法计算，该机械台班折旧费()元/台班。 A.211 B.222 C.2110 D.2220 【答案】A 【解析】机械台班折旧费=50*0000*(1-5%)/(10*25)=211(元/台班) 18.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于单价合同计量的说法，正确的是()。 A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后的14天内完成对承包人提交的工程量报告的审核并报送发包人 B.监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的5天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量 C.承包人未按监理人要求参加工程量复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 D.承包人为保证施工质量超出施工图纸范围施工的工程量，监理人应予以计量 【答案】C 【解析】选项A，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。选项B，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。C选项，承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。D选项，监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目;(2)合同文件中规定的项目;(3)工程变更项目。 19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同履行期间出现工程变更时，若变更在已标价工程量清单中无相同项目。但有类似项目单价的，则变更估价的原则是()。 A.参照类似项目的单价认定 B.按照直接成本加适当利润的原则，由发包人确定变更单价 C.按照合理的成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价 D.根据合理的成本加适当利润的原则，由监理人确定新的变更单价 【答案】A 【解析】变更估价按照以下约定处理： (1)己标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定; (2)己标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定; (3)变更导致实际完成的变更工程量与己标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或己标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。 20.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的相关规定，企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费应计入建筑安装工程费用中的（）。 A.人工费 B.措施项目费 C.企业管理费 D.规费 【答案】D 【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括： 1社会保险费 (1)养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。 (2)失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。 (3)医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。 (4)生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。 (5)工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。 2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。 21.施工企业编制企业整顿时，劳动力价格按照()计算确定 A企所在地社会平的工资 B.企业所在地预算人工价格 C.地区劳务市场价格 D.企业所在地最低工资标准 【答案】C 【解析】人工价格也即劳动力价格，一般情况下就按地区劳务市场价格计算确定。 22. 下列属于储存成本的是() A.存货破损和变质损失 B.材料供应中断造成的停工损失 C.丧失销售机会的损失 D.产成品库存缺货造成的拖欠发货损失 【答案】A 【解析】储存成本指为保持存货而发生的成本，包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破损和变质损失等。 23.国际工程中业主在招标文件中规定的暂定金额正确处理方式() A.计入投标总价，由承包人决定使用 B.不计入投标总价，实际发生时业主支付 C.计入投标总价，但承包人无权自主使用 D.不计入投标总价，由工程师决定使用 【答案】C 【解析】暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或应付意外情况，亦称待定金额或备用金每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。 24.某企业有甲乙丙丁四个现金持有方案各方案现金持有量分别是60000、70000、84000、120000元，四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000，短缺成本分别是8100.、3000、2500和0元，若采用成本分析模式进行现金持有量决策选择() A. 甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B 25.某施工企业以经营租赁方式租入一台设备，租赁保证费2万元，担保费5万元，年租金10万元，预计租赁设备年运行成本10万元，其中原材料消耗2万元，则设备第一年的租赁费是()。 A.19 B.17 C.20 D.27 【答案】B 【解析】租赁费用主要包括;租赁保证金、租金，担保费;租赁保证费2万元+担保费5万元+年租金10万元=17万元。 26.下列措施项目费，适用综合单价法计算的是() A.混凝土模板费 B. 安全文明施工费 C.材料二次搬运费 D.已完工程及设备保护费 【答案】A 【解析】适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。 27. 下列新技术应用方案属于技术适用性的是() A.有利于保证和提高产品质量，提高自动化程度。 B.对产品的质量性能和方案的生产能力有足够的保证程度 C.必须考虑是否会对操作人员造成人身伤害，有无保护措施 D.充分发挥企业和方案所在地的资源优势 【答案】D 【解析】备选的新技术应用方案必须考虑对当地资源的适用性(包括原材料人力资源、环境资源)，充分发挥企业和方案所在地的资源优势，适应方案特定的资源、经济、社会等方面的条件，降低原材料特别是能源的消耗，改善生产条件，提高产品质量，同时有利于充分发挥企业原有的技术装备和技术力量。 28. 账户式资产负债表右侧列表示的内容是（） A.资产和负债 B.资产和所有者权益 C.货币资金和所有者权益 D.负债和所有者权益 【答案】D 【解析】在我国，资产负债表采用账户式结构，报表分为左右结构，左边列示资产，反映全部资产的分布及存在形态;右边列示负债和所有者权益，反映全部负债和所有者权益的内容和构成情况资产负债表左右双方平衡 29.某建设项目设备工器具购置费为1000万元，建安费为2500万元，工程建设其他费为700万元，基本预备费210万元，价差310万元，建设期利息320万元，静态投资为()万元。 A.4410 B.4200 C.4720 D.5040 【答案】A 【解析】设备工器具购置费为1000万元+建安费为2500万元+工程建设其他费为700万元+基本预备费210万元=4410万元。 30.某企业3年前购置一台价值为30万元的设备。现在若以20万元卖出，卖出该设备需发生维修成本2万元，发生销售费用1万元，缴纳税金0.5万元，则该设备可变现净值为()万元。 A.18.5 B.19.5 C.20 D.16.5 【答案】D 【解析】在可变现净值计量下，资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额，扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量;20-(2+1+0.5)=16.5万 31.工程成本核算时，要求为取得本期收入而发生的成本和费用应与本期实现的收入在同一时期内确认入账，不得提前或延后，该要求体现了成本核算的()原则。 A.谨慎 B.一贯性 C.及时性 D.配比 【答案】D 【解析】配比原则是指营业收入与其相对应的成本，费用应当相互配合为取得本期收入而发生的成本和费用，应与本期实现的收入在同一时期内确认人账，不得脱节，也不得提前或延后，以便正确计算和考核项目经营成果。 32.核算企业一定时期应纳税所得额时，下列收入中，属于不征税收入的是()。 A提供专利使用所得的收入 B.转让财产收入 C.接受捐赠取得的收入 D.接受财政拨款取得的收入 【答案】D 【解析】收入总额中，下列收入为不征税收入：1、财政拨款;2、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;3、国务院规定的其他不征税收入。 33.某企业2021年末的流动资产构成为：货币资金800万元，存货500万元，交易性金融资产300万元，应收账款450万元，其他应收款200万元，流动负债为1050万元，该企业2021年末的速动比率是（）。 A.1.67 B.1.05 C.1.24 D.2.14 【答案】A 【解析】 速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款=800+300+450+200=1750万元。速动比率=速动资产流动负债=1750/1050=1.67 34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，必须按照国家或省级行业建设主管部门]规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。 A.安全文明施工费和企业管理费 B.规费和企业管理费 C.措施项目费和规费 D.规费和税金 【答案】D 【解析】 不得作为竞争性费用： 1.安全文明施工费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费问 2.规费五险一金 3.税金 35. 在工程量清单总说明的编制中，招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良的标准，属于() A.工程概况 B.工程招标及分包范围 C.工程单清单编制依据 D.工程质量材料施工等的特殊要求 【答案】D 【解析】工程质量、材料、施工等的特殊要求工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准对材料的要求，是指招标人根据工程的重要性、使用功能及装饰装修标准提出，诸如对水泥的品牌钢材的生产厂家、花岗石的出产、品牌等的要求;施工要求，一般是指建设项目中对单项工程的施工顺序等的要求。 36.采用定额单价法编制施工图预第时，若分项工程的主要材料品种与定额单价中规定的不一致，正确的处理方法是(). A.按照实际使用材料价格换算定额单价 B.编织补充定价单额 C.直接套用定额单价 D.调量不换价 【答案】A 【解析】分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价。 37.关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是(). A.不确定因素的临界点越低，该因素对技术方案的评价指标影响越小 B.敏感性分析可以通过计算敏感度系数和临界点确定敏感因素 C.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素反方向变化 D.0.敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定因素越不敏感 【答案】B 【解析】A选项错误，对若干不确定性因素中，临界点越低，说明该因素对技术方案经济效果指标影响越大。C选项错误.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素同方向变化。D选项错误，敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标A对于不确定因素F越敏感。 38.某企业为扩大投资规模，拟筹资15000万元，现有四个筹资方案，其中筹资方案甲的相关数据如下表，筹资方案乙、丙、丁的综合资金成本分别为11.36%、10.71%和11.93%，则仅根据上述条件，为完成筹资，依据综合资金成本应选择的筹资方案为()。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】C 【解析】方案甲的综合资金成本 =1000/1500×7.5%+4000/15000×8%+3000/15000×12成13%=11.1%，选综合资金成本最小的为丙10.71%。 39.企业编制现金流量表时。短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金以及0 A.价值变动风险小 B.投资数额小 C.预期收益高 D.转换方式多 【答案】A 【解析】现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的交易性金融资产。 40.某销售合同履行过程中发生了合同变更，该变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品的单独售价，对此变更，在会计上的处理方式是()。 A.将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 B.将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理 C.将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理 D.将原合同已履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 【答案】C 【解析】合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。 41.价值工程中产品功能与成本的关系图如下，关于图中两者关系的说法，正确的()。 A.随着产品功能水平F提高，生产成本C1降低，使用及维护成本C2增加 B.在F处，产品的功能较少，生产成本C1、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较低 C.在F"处，产品功能较多，生产成本C1.、使用及维护成本C2均较高，寿命周期成本较高 D.在FO时，产品满足必要的功能需求，生产成本C1、使用及维护成本C2之和对应的寿命周期成本最低 【答案】D 【解析】A选项错误，随着产品功能水平F提高，生产成本C1提高，使用及维护成本C2降低，B选项错误，在F”处，产品的功能较少，生产成本C1较低、使用及维护成本C2较高，寿命周期成本较高。C选项错误，产品功能较多，生产成本C1较高、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较高。 42.根据《建设工程工程量清单计价规范》投标报价时必须按国家或省级、行政有关权力部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。 A.暂列金额、规费、税金 B.安全文明施工费、规费、税金 C.暂估价、规费、税金 D.计日工、安全文明施工、税金 【答案】B 【解析】措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竟争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 43.某企业接受委托生产一台定制设备，约定售价50万元，生产完成后由客户自提。企业生产该设备的生产费用为30万元，应分摊的管理费用为5万元，财务费用2万元，代垫设备运输费用4万元，从财务会计角度，企业生产销售该设备的费用为()万元。 A.32 B.35 C.37 D.41 【答案】C 【解析】从会计核算的角度，费用按经济用途分为生产费用和期间费 用两类，两类费用会计核算的处理过程不同。 30+5+2=37万元，垫付设备运输费用4万元不属于这两类。 44.采用定额单价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是() A.计算人工费、材料费和施工机械使用费的方 法不同 B.计算工程量的方法不同 C.计算企业管理费的方法不同 D.计算其他税费的程序不同 【答案】A 【解析】实物量法编制施工图预算的步骤与定额单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定区别。 45.某施工合同项目预计总成本为3000万元，至第1年末，承包人自行施工部分累计实际发生的合同成本为1200万元，合同约定由承包人采购的已进场待安装工程设备200万元，已进场待使用的工程材料100万元。已预付分包工程款150万元(分包工作量尚未完成)，则第1年末承包人的合同完工进度为() A.45% B.48% C.55% D.40% 【答案】D 【解析】 合同完工进度=累计实际发生的合同成本一合同预计总成本x100%=1200/3000×100%=40% 需要注意的是，累计实际发生的合同成本不包括施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本，也不包括在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。 46.因执行国家或社会义务，按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产工人的工资属于建筑安装工程人工费中的(). A.奖金 B.特殊情况下支付的工资 C.津贴补贴 D.加班加点工资 【答案】B 【解析】特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。 47.某技术方案年设计生产能力为3万吨，产销量一致，销售价格和成本费用均不含增值税单位产品售价为300元吨。单位产品可变成本为150元吨，单位产品税金及附加为3元/吨，年固定成本为280万元，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为() A.31.11% B.63.49% C.31.42% D.62.22% 【答案】B 【解析】平衡点产量=2800000/(300-150-3)=19047.62吨生产能力利用率=19047.62/30000×100%=63.49% 48.工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础，其理由在于() A.投标人均应按工程量清单列出的项目不加修改地投标 B.工程量清单列出的工程项目内容、数量和质量要求是投标人竞争的共同基础 C.投标人均按工程量清单中确定的计量规划计算工程量 D.工程量清单中的项目和综合单价是投标人平等竞争的基础和依据 【答案】B 【解析】工程量清单是由招标人负责编制，将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等的基础信息。这样，在建设工程的招标投标中，技标人的竞争活动就有了一个共同基础，投标人机会均等，受到的待遇是公正和公平的。 49.某建设工程施工过程中，由于发包人设计变更导致承包人暂停施工，致使承包人自有机械窝工10个台班，该机械的台班单价为400元/台班，台班折旧费为300元/台班;承包人的租赁机械离工10个台班，台班租赁费用为500元，工作时每台班燃油动力费100元;人员窝工20个工作日，人工工资单价300元/工日，人工窝工补贴100元/工日。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为()元。 A.14000 B.15000 C.16000 D.10000 【答案】D 【解析】可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 自有机械：10×300=3000;租赁机械： 500×10=5000;20×100=2000. 3000+5000+2000=10000元 50.某施工项目因新冠疫情停工两个月，承包人在停工期何发生如下费用和损失：按照发包人要求照管工程发生费用5万元，承包人施工机具损坏提失2万元，已经建成的水久工程损坏损失3万元，疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用10万元，根据《建设工程施工合同示范文本)》，上述产生的费用和损失中，发包人应承担()万元， A.18 B.52 C.8 D.20 【答案】A 【解析】 5+3+10=18万元 事人按以下原则承担： (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担; (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担; (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失; (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担; (5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担; (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 51.某拟建砖混结构工程，结构特征与概算指标相比，仅外墙装饰面不同。概算指标中，外墙面为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/m，每平方米建筑面积消耗量为0.62m㎡;拟建工程外墙为贴釉面砖，单价为41.50元/m㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.84m㎡，己知概算指标为508元/㎡，则该拟建工程修正后的概算指标为()元/m㎡ A.467.72 B.537.44 C.502.58 D.542.861 【答案】B 【解析】508+451.5×0.84-8.75×0.62=537.44元/m㎡ 52.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，尖于预付款的说法，正确的是(). A.预付款担保不宜采用银行保函和担保公司相保形式 B.发包人在中期扣回预付款后，剩余的预付款担保金额可低于未被扣回的预付款金额 C.在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣回的预付款应与合同价款一并结算 D.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权暂停施工 【答案】C 【解析】选项A，预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定·选项B，发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额·选项C，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算·选项D，发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工· 53.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，根据《建设工程工程量清单计价规范》，其正确的做法是() A.通过监理工程师下达变更指令要求承包人必须提前峻工，并支付由此增加的提前竣工费用 B.增加合同补充条款要求承包人采取加快工程进度措施，发包人不承担赶工费用 C.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担承包人由此增加的提前竣工费用 D.发承包双方应签订补充合同约定提前竣工的赶工费用总额，并各承担50%的费用 【答案】C 【解析】工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划：发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。 多选题 下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。 54.对于经营性项目，通过财务报表分析，计算财务指标，进行经济效果评价的内容有; A.盈利能力分析 B.经济敏感分析 C.偿债能力分析 D.财务生存能力分析 E.经济费用效益分析 【答案】ACD 【解析】经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定，一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容。 55.下列会计要素中属于动态会计等式组成要素的有()。 A.收入 B.利润 C.费用 D.所有权益 E.资产 【答案】A.B.C 56.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误的费用增加的情形中，承包人可以同时索赔工期费用利润的有() A.承包人遇到不利物质条件 B.不可抗力 C.发包人原因引起的暂停施工 D.延期提供施工场地 E.发包人提供的材料和设备不符合合同要求 【答案】CDE 57.下列费用中，属于施工企业管理费的有() A.施工人员工资性津贴 B.职工集体福利费 C.施工现场场地清理费 D.劳动保护费 E.工程点交费 【答案】B.D 58.下列费用中，属于工程建设其他费用中联合试运转费的有()。 A.生产单位提前进厂参加设备调试的人员工资 B.生产职工培训费 C.施工单位参加试运转人员的人工费 D.试运转所需低值易耗品费用E.交付生产前发生的必要的工业炉烘炉费 【答案】C.D.E 【解析】联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。 59. 根据工程量清单规范，措施项目综合单价包括() A.规费 B.人工费 C.机械使用费 D.企业管理费 E.一定范围的风险费 【答案】BCDE 【解析】我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人、料、机费用、管理费、利润，以及一定范围内的风险费用，单价中未包括规费和税金，是不完全费用综合单价。 60. 下列成本费用中，属于技术方案现金流量表期中的有()。 A.折旧费 B.外购原材料 C.工资及福利费 D.修理费 E.利息支出 【答案】BCD 【解析】 经营成本作为技术方案现金流量表中运营期现金流出的主体部分，是从技术方案本身考察的，在一定期间(通常为一年)内由于生产和销售产品及提供服务而实际发生的现金支出，按下式计算：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用 61.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有()。 A.设备安装费=设备安装工程量*预算单价 B.设备安装费=设备原价*安装工程费 C.设备安装费=设备总吨数*每吨安装费 D.设备安装费=设备台数*每台设备安装费 E.设备安装费=建筑面积*单位面积安装费 【答案】CDE 【解析】1、按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算;设备安装费=设备原价x设备安装费率。2、按每吨设备安装费的概算指标计算;设备安装费=设备总吨数*每吨设备安装费。3、按座、套、组、根或功率等为单位的概算指标计算。4、按设备安装工程每平方建筑面积的概算指标计算。 62. 下列属于短期偿债能力指标的是() A.权益乘数 B.流动比率 C.总资产净利润率 D.营业增长率 E.速动比率 【答案】BE 【解析】常用的短期偿债能力比率包括流动比率、速动比率等 63. 企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认一项资产() A. 该合同成本小于收入 B.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关 C.该成本增加了企业未来合同履约义务的资源 D.该成本能够收回 【答案】BCD 【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。 64.下列有关农民工工资正确的有()。 A.农民工工资应当以货币形式通过银行转账或现金支付给农民工本人 B.建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费拨付周期不超过1个月 C.施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台帐，并保存至工程完工日工资全部结清后至少2年 D.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。 E.工程建设项目违反国土空间规划，工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的由建设单位清偿 【答案】ABDE 【解析】选项A，农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人。选项B，建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费用拨付周期不得超过1个月。选项C，施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。选项D，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。选项E，工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。 65. 关于应收账款管理目标，说法正确的是() A.应收账款是商业信用的直接产物，其管理目标是求得利润 B.只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销 C.延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响，应收账款，收账费用和坏账损失减少 D.拖欠时间越长，款项收回可能性越小，形成坏账可能性越大，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况 E.实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行 【答案】ABDE 【解析】选项A，应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是商业信用的直接产物。企业发生应收账款的主要原因是扩大销售，增强竞争力，那么其管理的目标就是求得利润。选项B，只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款除销;如果应收账款除销有着良好的盈利前景，就应当放宽信用条件增加除销量。选项C，延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响;与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失增加，会产生不利影响。选项D，企业已发生的应收账款时间有长有短，有的尚未超过收款期，有的则超过了收款期。一般来讲，拖欠时间越长，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性越大。对此，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况。选项E，实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行。 66.下列属于工程量清单项目特征涉及的有()。 A.项目的工程量 B.项目施工方法 C.项目的材质 D.项目的规格、型号 E.项目的工艺特征 【答案】CDE 【解析】清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征 67. 下列属于建筑企业劳务收入的是() A.提供机械作业 B.设计业务 C.让渡资产使用 D.销售预制构件 E.产品安装 【答案】A.B.E 【解析】建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等 68. 下列关于设备磨损的补偿方式，说法正确的是() A. 大修理是对设备有形磨损的局部补偿 B.由于科学技术进步的无形磨损可通过现代化改装进行局部补偿 C.不可消除的有形磨损可通过大修理进行局部补偿 D.设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值，可通过现代化改装进行局部补偿 E.设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新 【答案】ABE 【解析】C选项错误，不可修理的有形磨损只能进行更新。D选项错误，设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值属于第一种无形磨损。 69. 下列有关价值工程的特点说法，正确的是() A. 价值工程的核心是对产品进行功能分析 B. 价值工程分值产品是在分析它的结构，材质基础上，再去分析它的功能 C. 价值工程追求最低的成本水平 D. 价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化价值 E.价值功能是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动 【答案】A.D.E 【解析】B选项错误，价值工程分析产品，首先不是分析它的结构，而是分析它的功能，是在分析功能的基础之上，再去研究结构、材质等问题，以达到保证用户所需功能的同时降低成本，实现价值提高的目的。C选项错误，价值工程并不是单纯追求低成本水平，也不片面追求高功能、多功能水平，而是力求正确处理好功能与成本的对立统一关系提高它们之间的比值水平研究产品功能和成本的最佳配置。 70.关于施工定额的说法，正确的有0。 A.施工定额水平必须遵循平均先进的原则 B.编制施工定额前应拟定编制方案，确定定额水平和步距等 C.施工定额是施工企业进行成本管理的基础 D.施工定额是编制施工预算，加强企业成本核算的基础 E.施工定额的人工价格一般按照地区人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准确定 【答案】ABDE 【解析】选项A，施工定额水平必须遵循平均先进的原则。选项B，编制前的准备工作一般包括以下几个方面的内容：(1)明确编制任务和指导思想; (2)系统整理和研究日常积累的定额基本资料;(3)拟定定额编制方案，确定定额水平、定额步距、表达方式等。选项C、，企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理、经济核算的基础。选项D，施工定额是编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础。选项E，工程造价管理机构确定日工资单价应根据工程项目的技术要求，通过市场调查，参考实物工程量人工单价综合分析确定，最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准的。 71.项目融资的特点有0。 A.项目融资主要根据项目发起人的预期利润、抵押资产状况安排融资 B.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索 C.可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资日 D.贷款人对投资者资信和项目资产外的其他资产的依赖程度高 E.可以将贷款的信用支持分配到与项目相关的各个方面，提高债务承受能力 【答案】BCE 【解析】选项B，项目的贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索，或在一个规定范围内对公私合作双方进行追索。选项C，项目资产负债表之外的融资。项目融资是一种在资产负债表之外的融资。根据有限追索原则，项目投资人承担的是有限责任，因而通过对项目投资结构和融资结构的设计，可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资，使融资不需进入项目投资者资产负债表的贷款形式。选项D、E，采用项目融资的项目一般具有灵活的项目结构，可以将贷款的信用支持分配到与项目有关的各个方面，提高项目的债务承受能力，减少贷款人对投资者资信和其他资产的依赖程度。 72.将施工企业发生的成本作为合同履约成本确认为一项资产，需要同时满足的条件有() A.该成本预期能够收回 B.该成本金额小于合同收入 C.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关 D.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源 E该成本性质应为工程直接成本 【答案】ACD 【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本; ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源; ③该成本预期能够收回。 工程成本的确认和结算方法P102-103 73.关于工程项目最高投标现价的说法，正确的有0. A.使用国有资金的工程项目招标时，招标人必须编制最高投标限价 B.最高投标限价在开标现场公布，不能上浮或下调 C.最高投标限具有编制能力的招标自行编制，不得委托第三方编制 D.国有资金投资的工程项目其最高投标限价原则上不能超过批准的投资概算 E.投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标应予否决 【答案】AD 【解析】选项A，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。选项B，最高投标限价应在招标文件中公布，不应上调或下浮。选项C，最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。选项D，最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。因为我国对国有资金投资项目实行的是投资概算审批制度，国有资金投资的工程项目原则上不能超过批准的投资概算。
2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。 A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多 C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降 【参考答案】D 【解析】考查机电工程常用材料。无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂，氢氧化物又称为碱，其特性是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降。由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ/km。 2.下列考核指标中，与锅炉可靠性无关的是( )。 A.运行可用率 B.容量系数 C.锅炉热效率 D.出力系数 【参考答案】C 【解析】2020教材P24，考机电工程常用工程设备锅炉可靠性：锅炉可靠性一般用五项指标考核，即运行可用率、等效可用率，容量系数、强迫停运率和出力系数。 3.长输管线的中心定位主点不包括( )。 A.管线的起点 B.管线的中点 C.管线转折点 D.管线的终点 【参考答案】B 【解析】2020教材P36，考查工程测量技术定位的依据：定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据控制点进行管线定位。例如，管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。 4.发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是( )。 A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装 【参考答案】B 【解析】2020教材P127，考查发电设备安装技术定子就位子→定子及转子水压试验子→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机装子→对轮复找中心并连接子→整体气密性试验等。 5.下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验( )。 A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验 【参考答案】D 【解析】2020教材P131，考查自动化仪表工程安装技术仪表回路试验和系统试验必须全部检验。 6.在潮湿环境中，不锈钢接触碳素钢会产生( )。 A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.晶间腐蚀 D.铬离子污染 【参考答案】B 【解析】考查防腐蚀工程施工技术金属腐蚀的原理在精讲课里讲过，不锈钢晶间腐蚀，一般都是在酸、碱、盐环境中才会发生：这个题目背只是说潮湿环境，应该就是电化学腐蚀。 7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是( )。 A.环向和纵向缝应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应用平铺法 C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥 【参考答案】D 【解析】2020教材P159，考查绝热工程施工技术玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工胶泥应涂抹至规定厚度，其表面应均匀平整。立式设备和垂直管道的环向接缝，应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置，应在两侧搭接，并应缝口朝下(A错误，应为搭接不是对接)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴，其环向、纵向缝的搭接宽度≥50m，搭接处应粘贴密实，不得出现气泡或空鼓。粘贴的方式，可采用螺旋形缠绕法或平铺法(B错误)待第一层胶泥干燥后，应在玻璃纤维布表而再涂抹第二层胶泥(C错误)。 8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。 A.对炉体预加热 B.烘干烟道和烟囱 C.烘干物料通道 D.烘干送风管道 【参考答案】B 【解析】2020教材P166，考查炉窑砌筑工程施工技术工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。 9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。 A.电梯安装方案 B.设备装箱单 C.电气原理图 D.土建布置图 【参考答案】A 【解析】2020教材P221，考查电梯工程施工技术随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图。 10.消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是( )。 A.消火栓火火系统 B.泡沫灭火系统 C.水炮灭火系统 D.高压细水雾灭火系统 【参考答案】B 【解析】2020教材P223，考查消防工程施工技术这题排除法就能选出来，ACD都是水灭火系统，必然需要冲洗，很明显的送分题，必须选泡沫。 11.工程设备验收时，核对验证内容不包括( )。 A.核对设备型号规格 B.核对设备供货商 C.检查设备的完整性 D.复核关键原材料质量 【参考答案】C 【解析】2020教材P282，考查采购管理：C属于外观检查的内容。 12.下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。 A.投标书 B.标准规范 C.工程合同 D.会议纪要 【参考答案】D 【解析】2020教材P287，考查施工组织设计工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。 13.关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是( )。 A.每年至少组织一次综合应急预案演练 B.每年至少组织一次专项应急预案演练 C.每半年至少组织一次现场处置方案演练 D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练 【参考答案】D 【解析】2020教材P365，考查现场职业健康安全与环境管理生产经营单位应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。施工单位、人员密集场所经营单位应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练 14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。 A.试验检验法 B.实测检验法 C.抽样检验法 D.感官检验法 【参考答案】C 【解析】2020教材P365，考查施工质量管理机电程工序质量检查的基本方法包括：感官检验法、实测检验法和试验检验法等。 15.压缩机空负荷试运行后，做法错误的是( )。 A.停机后立刻打开曲轴箱检查 B.排除气路及气罐中的剩余压力 C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液体 【参考答案】A 【解析】2020教材P417，考查试运行管理空气负荷单机试运行后，应排除气路和气罐中的剩余压力，清洗油过滤器和更换润滑泊，排除进气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液：需检查曲轴箱时，应在停机15min后再打开曲轴箱。 16.下列计量器其中，应纳入企业最高计量标准器管理的是( )。 A.温度计 B.兆欧表 C.压力表 D.万用表 【参考答案】B 【解析】2020教材P448，考查计量的法律规定A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具例如，一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定录的工作计量器具。 17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m，当最大风偏水平距离为0.5m时，则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。 A.9m B.9.5m C.10m D.10.5m 【参考答案】D 【解析】2020教材P455，考查建设用电及施工的法律规定 18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。 A.第一类压力容器 B.高压容器 C.超高压容器 D.球形储罐 【参考答案】A 【解析】2020教材P463，考查特种设备的法律规定具有A1级或A2级或C级压力容器制造许可企业即具备D级压力容器制造许可资格。 19.下列分项程质量验收中，属于一般项目的是( )。 A.风管系统测定 B.阀门压力试验 C.灯具垂直偏差 D.管道焊接材料 【参考答案】C 【解析】2020教材P474，考查工业安装工程施工质量验收统一要求主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验，风管系统的测定，电梯的安全保护及试运行等。 20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。 A.编制竣工决算 B.查验工程质量 C.审查生产准备 D.核定遗留尾工 【参考答案】A 【解析】2020教材P429，考查竣工验收管理由验收委员会或验收小组主任主持会议，以大会和分组形式履行以下主要职责和任务： 1)听取项目建设工作汇报;2)审议竣工验收报告：3)审查工程档案资料：4)查验工程质量5)审查生产准备：6)核定遗留尾工：7)核实移交工程清单;8)审核竣工决算与审计文件：9)做出全面评价结论;10)通过竣工验收会议纪要。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.吊装作业中，平衡梁的主要作用有( )。 A.保持被吊物的平衡状态 B.平衡或分配吊点的载荷 C.强制改变吊索受力方向 D.减小悬挂吊索钩头受力 E.调整吊索与设备间距离 【参考答案】AB 【解析】2020教材P47，考查起重技术平衡梁的作用：保持被吊设备的平衡，避免吊索损坏设备;缩短吊索的高度，减小动滑轮的起吊高度;减少设备起吊时所承受的水平压力，避免损坏设备;多机抬吊时，合理分配或平衡各吊点的荷载。 22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。 A.适用焊接位置多 B.焊接熔池易控制 C.热影响区比较小 D.焊接线能量较小 E.受风力影响最小 【参考答案】BC 【解析】2020教材P59，考查焊接技术钨极惰性气体保护焊的自有的特点：电弧热量集中，可精确控制焊接热输入，焊接热影响区窄。焊接过程不产生熔渣、无飞溅，焊缝表面光洁。焊接过程无烟尘，熔池容易控制，焊缝质量高。焊接工艺适用性强，几乎可以焊接所有的金属材料。焊接参数可精确控制，易于实现焊接过程全自动化。 23.机械设备润滑的主要作用有( )。 A.降低温度 B.减少摩擦 C.减少振动 D.提高精度 E.延长寿命 【参考答案】ABE 【解析】2020教材P71，考查机械设备安装技术润滑与设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件，通过润滑剂减少摩擦副的摩擦、表而破坏和降低温度，使设备具有良好工作性能，延长使用寿命。 24.下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试内容有( )。 A.测量工频放电电压 B.测量持续电流 C.测量交流电导电流 D.测量泄漏电流 E.测量工频参考电压 【参考答案】BDE 【解析】2020教材P89，考查电气工程安装技术测量接闪器的绝缘电阻、泄漏电流。 测量磁吹接闪器的交流电导电流。 测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。 测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压。 25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有( )。 A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致 E.热态紧固应在室温下进行 【参考答案】ACD 【解析】2020教材P94，考查管道工程施工技术管道采用法兰连接时，法密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固。热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。 26.关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有( )。 A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致 C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 D.施拧由螺栓群一侧向另一侧拧紧 E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P118，考查静置设备及金属结构安装技术高强度螺栓应按照一定顺序施拧，宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。D错误。高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。E错误。 27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法，正确的有( )。 A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5m间隙 B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装 C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个 E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P170，考查建筑管道工程施工技术有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。C错误。 28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有( )。 A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P179考查建筑电气工程施工技术 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台，并应采取防火封堵措施。C错误。 29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法正确的有( )。 A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致 【参考答案】CD 【解析】2020教材P200，考查通风与空调工程施工技术 空调水系统和制冷系统管道的绝热施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。B错误。多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开E错误 30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。 A.通信协议 B.责任边界 C.数据流向 D.结果评判 E.链路搭接 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P211，考查建筑智能化工程施工技术接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容：设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施，进行了监督检查：施工方案齐全，临时设施通过验收，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，但材料采购因资金问题影响了施工进度。 不锈钢管道系统安装后，施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图)，监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定，要求整改。由于现场条件限制，有部分工艺管道系统无法进行水压试验，经设计和建设单位同意，允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测，代替现场水压试验，检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析，符合质量要求。 检查金属风管制作质量时，监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固，风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求，验收合格。 【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好，哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定，写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收? 【参考答案】 1:技术准备、现场准备和劳动力配置计划完成比较好【3分，P287】 资金准备和物资配置计划需要改进。【2分，P287】 施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备。 资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。 2：试验用压力表的数量仅为1块不符合规范规定正确做法：压力表的数量不应少于两块【2分】 碳钢管和不锈钢管直接连接会发生电化学腐蚀，不符合规范要求; 正确做法：用相应材质的法兰分别与管道焊接后，再用螺栓连接【2分】 3：对管道环向对接焊缝采用100%射线检测和100%超声检测：对组成件连接焊缝采用100%渗透检测或100%磁粉检测【4分，P101】。 设计单位对工艺管道系统应做柔性分析【2分，P101】。 4：监理工程师提出整改要求正确【1分】 理由：风管板材拼接的接缝应错开，不得有十字形接缝【2分，P192】 加固后的风管可按技术处理方案和协商文件的要求以验收【2分，P483】 (二) 【背景资料】 A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。 锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下，公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露，但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。 【问题】 1、A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪些仪表监视设备位移? 2、说明监理工程师制止土方回填的理由，隐蔽工程验收通知内容有哪些? 3、写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行? 4、建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收? 【参考答案】 1:1)A公司制止凝结水管道连接的原因：B公司用手拉葫芦对管道进行强行组对【2分】 2)B公司应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度【2分】 3)在联轴节上应架设百分表监视设备位移【1分，P95】 2:监理工程师制止土方回填的理：工程具备隐蔽条件时，施工单位应在隐蔽前48h以书面形式通知建 监理单位，施工单位通知后不足48h便开始施工不符合规定【2分，P400】 隐蔽工程验收通知内容有：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点【4分，P400】 3：灌水试验前应加临时支撑，灌水试验完成后应及时把水放净【2分，P127】 灌水水位应高出顶部冷却管100mm【2分，P126】 轴系中心复找工作应在凝汽器灌水运行重量的状态下进行【2分，P127】 4：建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成的专项验收有：消防验收、安全设施验收、环境保护验收【3分，P433】 (三) 【背景资料】 某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤1.5mm。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反“禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。 【问题】 1、项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件? 2、分析图中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素? 3、料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器? 4、项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位? 【参考答案】 1:1)根据项目大小和具体情况，按分部、分项工程和专业配备技术人员【3分，P296】 2)保温材料到达施工现场应检查导热系数，保温层密度、厚度和吸水(质量含水、憎水)率【4分，P155】 2:1)图中存在的安全事故危险源有：起重吊装、受限空间作业、高空物体坠物、高空作业、焊缝射线检测、焊缝衣面渗透检测、临时用电、动用明火、机械伤害、交叉作业物体打击【3分，多多益善】。 2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素有：电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业【3分，P367】 3：1)料仓出料口端平面高基准的测量应采用水准仪【2分，P38】 2)纵横中心线的测量应采用经纬仪【2分，P38】 4：项日部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位、监理单位和施工单位【3分，P408】 【解析】项目应根据质量问题的性质和严重程度，向建设单位、监理单位建设单位、监理单位和本单位管理部门进行报告，写出质量问题调查报告。 (四) 【案例背景】 A公司承包某商务园区电气工程，工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购，设备已运抵施工现场，其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。 A公司将3000M电缆排管分包B公司，预计单价130元/M，工期30天，B公司签订合同后第15大结束前，A公司检查电缆排管施工进度，B公司完成电缆排管1000M，但支付B公司工程进度款累计已达200000元，A公司对B公司警告，要求加快进度。 A公司对B公司进行质量管理协调，编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致，A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求，在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设，供电线路设计要求完成。 变电所设备安装后，变压器及高压电器进行了交接试验，在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次，每次间隔时间3min，无异常现象。A公司认为交接试验合格，被监理工程师提出异议，要求重新冲击合闸试验。 建设单位要求变电所单独验收，给商务园区供电，A公司的整理变电所工程验收资料，在试运行验收中，有一台变压器运行噪声较大，经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明，不属于安装质量问题，后经变压器厂家调整处理通过验收。 10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间 【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期，如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SP1，判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调，有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题? 【参考答案】 1：变电所安装计划工期为58天【3分】 如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到48天【2分】 2：1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65【2分，P329】 2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67【2分，P329】 SPI<1，B公司电缆排管施工进度落后【1分，P329】 3：1)缆排管施工中的质量管理协调，作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分，P316】 2)10kV电力电缆应做的试验包括：交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验【3分，P87】 4：变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分，P81】 监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求【2分，P81】 正确的冲击合闸试验要求：在额定电压下对变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min，应无异常现象【4分，P81】 5：1)变电所工程可以单独验收【1分】 2)A公司可提供施工文件包括：合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分，P287】 (五) 【案例背景】 【问题】 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实 施? 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工? 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要 做什么工作? 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳，杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少? 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。 【参考答案】 1：桥式起重机的安装应该编制危大工程专项施工方案【2分，P51】 该专项方案编制后，应当通过施工单位审核和总监理工程师审查，再由施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证后才能实施【3分，P52】 【解析】桥式起重机采用桅杆系统进行安装，桅杆属于非常规系统，而单件起重量明显超过了100kN, 所以属于超过定规模的危大工程。 2：施工单位承接本项目应具备特种设备的施工许可包括：压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起重机械安装许可(桥式起重机安装许可、桅杆式起重机安装许可)【4分，P465】 3：影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有XLL和XMG【2分，P404】 累计频率是80.6%【1分】 找到质量问题的主要原因之后要确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度，确定处置方案，并经建设单位、监理单位同意并批准【2分，P109】 【解析】关于A类跨界的问题，2016年真题考过，大家手里有2017版教材的可以翻一下，当时官 方教材给的答案是50%和35%都属于A类问题。同理可证，XLL和MG都属于A类问题。 4：直立单桅杆吊装系统由杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成【5分，P48】 卷扬机走绳的安全系数应不小于5，桅杆缆风绳的安全系数应不小于3.5，起重机捆绑绳的安全系数应不小于6【3分，P45】 5：氧气管道的酸洗钝化的工序包括：脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干【6分，P104】 氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa【2分，P102】。
2020年一级建造师铁路实务考试真题及答案解析
1.下列属于隧道竣工测量内容的是()。 A、中线贯通测量 B、隧道洞内高程测量 C、CPIII 控制网测量 D、隧道洞内平面控制测量 【答案】A 2.混凝土的立方体抗压强度试验，三个试件强度为 33MPa、40MPa、41MPa，该组试件的强度代表值为()。 A、33 B、38 C、40 D、41 【答案】C 3.主要为轨道铺设和运营维护提供控制基准的是()。 A、CP0 B、CPI C、CPII D、CPIII 【答案】D 4.铁路线路直线段顶进涵，地基稳定，涵洞宽 2.5m，轨道常用加固方式为()。 A、吊轨纵横梁法 B、吊轨法 C、钢便梁法 D、横抬梁法 【答案】B 5.属于隧道围岩监控量测必测项目的是()。 A、直线位移 B、拱顶下沉 C、隧底隆起 D、爆破振动 【答案】B 6.长度 500 米的山岭铁路隧道，优先选用的施工方法是() A、盾构法 B、掘进机法 C、钻爆法 D、沉管法 【答案】C 7.钢轨标准长度优先采用()m 长定尺轨。 A、25 B、50 C、100 D、200 【答案】C 8.组合体系拱桥的主要承重结构是()。 A、拱和吊杆 B、拱和梁 C、梁和吊杆 D、梁和立柱 【答案】B 9.路堤填筑的“八流程”是指，施工准备、基地处理、()、检测签证，路基整修。 A、摊铺平整、洒水晾晒、分层填筑、碾压夯实 B、洒水晾晒、摊铺平整、分层填筑、碾压夯实 C、分层填筑、晒水晾晒、碾压夯实、摊铺平整 D、分层填筑、摊铺平整、晒水晾晒、碾压夯实 【答案】D 10.专业施工队能连续作业、不同专业队伍之间能实现最大限度合理搭接，单位时间内资源投入较为平衡的施工组织是()。 A、流水作业 B、交替作业 C、平行作业 D、顺序作业 【答案】A 11.I、II 级铁路轨道的碎石道床材料应分别采用()。 A、一级道砟、一级道砟 B、一级道砟、二级道砟 C、二级道砟、一级道砟 D、二级道砟、二级道砟 【答案】A 12.工程安全生产费属于()。 A、建筑费 B、安装费 C、其他费 D、基本预备费 【答案】C 13.通信设备电源端子输入端电压允许变化范围为额定值的()。 A、-10%～+10% B、-5%～+10% C、-10%～+5% D、-5%～+5% 【答案】C 14.测试 10KV 电缆外护套绝缘电阻应选()兆欧表。 A、500v B、1000v C、2500v D、5000v 【答案】A 15.铁路工程质量验收顺序是()。 A、分项→分部→单位→检验批 B、检验批→分项→分部→单位 C、单位→分部→分项→检验批 D、分部→分项→检验批→单位 【答案】B 16.采用综合评估法评标，所占权重最大的是()。 A、商务标 B、技术标 C、报价标 D、都不是 【答案】B 17.铁路工程施工重大不良行为有()。 A、偷工减料 B、严重破坏环境 C、隐蔽工程检查未留影像资料 D、擅自更换项目经理 【答案】B 18.新建高速铁路需要与既有普速铁路交叉，优先选择()方案。 A、涵洞下穿 B、平面交叉 C、高速铁路上跨 D、隧道下穿 【答案】C 19.接触网装置施工前，需进行计算、测量、预制的装置是()。 A、腕臂支持装置 B、吊弦 C、补偿装置 D、隔离开关装置 【答案】B 20.接触网贯通地线接地与通信设备贯通地线接地之间的最短距离是()。 A、3 B、5 C、10 D、15 【答案】A 21.高性能混凝土用矿物掺合物有()。 A、磨细矿渣 B、粉煤灰 C、石灰 D、硅灰 E、磨细天然沸石 【答案】ABDE 22.混凝土材料的耐久性指标有()。 A、抗渗性 B、抗冻性 C、抗侵蚀性 D、抗压性 E、抗裂性 【答案】ABC 23.下面关于无砟隧道沉降说法正确的是()。 A、IV 级围岩需要进行沉降观测 B、隧道沉降变形观测时间不少于 2 个月 C、隧道沉降变形观测应以仰拱(底板)沉降为主 D、单座隧道沉降变形观测断面总数不应少于 1 个 E、隧道洞口至隧路、桥隧分界里程范围内观测断面不应少于 1 个 【答案】ACE 24.根据铁路隧道围岩等级判定，IV 级围岩岩体特征是()。 A、极硬岩，岩体破碎 B、硬岩，岩体较破碎或破碎 C、较软岩，岩体破碎 D、软岩，岩体完整或较完整 E、较软岩岩体完整 【答案】ABD 25.关于瓦斯隧道钻爆作业的说法，正确的有()。 A、瓦斯区段控制超欠挖 B、瓦斯隧道各工区间的贯通点不应处于揭煤区 C、瓦斯隧道一次爆破可采用不同厂家材料 D、瓦斯隧道爆破使用导爆管 E、瓦斯隧道爆破可以反向装药起爆 【答案】AB 26.下列“四电”系统中，属于铁路电力系统的有()。 A、电力远动系统 B、悬挂调整 C、箱式变电所 D、火灾自动报警系统 E、牵引变电所 【答案】ACD 27.铁路信号系统包括()。 A、列车调度指挥 B、区间闭塞 C、车站联锁 D、集中监测 E、灾害监测 【答案】BC(有争议) 28.铁路通信网按功能分为()。 A、控制网 B、业务网 C、支撑网 D、管理网 E、传送网 【答案】BCE 29.电力设备在线监测系统由()组成。 A、温度在线监测装置 B、避雷器绝缘在线监测装置 C、断路器在线监测装置 D、通信在线监测装置 E、** 【答案】ABC 30.信号机位置需满足的配置条件有()。 A、信号显示距离 B、绝缘节的距离 C、距转辙机的距离 D、股道有效长 E、距离接触网的安全距离 【答案】ABDE (一) 【背景资料】 新建铁路某标段包含路基，路基段存在软土路基，采用循环钻机，进行桩基处理进行水下混凝土灌注，如图所示，隧道围岩处于高地应力、施工时施工队防止岩爆发生，采取了短开挖，加强监控量测，对施工机械加装钢板防护。 【问题】 1、TBM 流程如下图(非原图)，补缺。 答：M 为测量定位， N 为仰拱施工。 2、导管280mm，钻孔桩直径，0.3 米，1.5 米，H 导管里面混凝土高度和首批混凝土量。 答：H为23.01m 首批混凝土 3.50m³ 3、中等岩爆采取加强监控量测，设备加装防护，还应采取哪些措施? 答：【P104】还应采取局部锚杆、应力释放、用超前注水、防岩爆锚杆等措施。 4、背景图中 A、B、C 分别代表什么设施或者设备。 答：A 为沉淀池，B 为泥浆池，C 为泥浆输送泵。 (二) 【背景资料】 该工程项目包括 5.2KM 路基，两端接桥梁，边坡防护采用混凝土框梁绿植，软土地基，水泥搅拌桩处理。 事件一：项目部制定了分部工程，分别为路堑开挖，边坡防护工程，路基以下基床填筑，经项目技术负责人审核后，认为分部工程不全，要求补充。 事件二：项目部制定了变形监测方案，冻融区段变形观察周期为一个冻融周期，用设计说明参数做实验，随便选择一处地段做工艺性实验，桩的完整性和匀质性用声波法检测，28 天后，用平板载荷试验检测单桩承在看或复合地基承载力，成桩后做侧线抗压强度， 事件三：项目部制定了渗水盲沟施工工艺流程：施工准备→沟槽开挖→混凝土浇筑基底→M→渗水管敷设→N→土工布安装→检测验收。 【问题】 1、针对事件一，请补充路基的分部工程? 答：【P294-P296】路基工程分部工程有：地基处理、基床下路堤、基床、路堑、路基支挡、路基挡护、路基排水、路基附属工程。(根据事件一已有的补充) 2、事件二中的不妥之处有哪些，正确做法是什么? 答：(1)随便选择一处地段做工艺性实验不妥。正确做法：应选择有代表性的地段做工艺性试验。 (2)水泥搅拌桩采用声波检测法不妥。正确做法：应采用动力触探检测桩的完整性及均匀度。 (3)冻胀变形一个冻胀观测期不妥。正确做法：应观测不少于 2 个冻胀周期。 3、针对事件三，写出 M、N 所代表的工艺名称。 答：【高铁路基技规 P139】M 为土工布铺设，N 为渗水料分层夯填。 (三) 【背景资料】 铁路二线接长工程。 事件一：制定的涵洞接长流程：M—底板模板安装—N—底板混凝土浇筑-边墙外模板安装—边墙钢筋绑扎—边墙内模板安装—涵身底模安装—P—涵身混凝防水层施工。 事件二：制定了营业线接长安全专项方案，包括：基坑钢轨桩防护，钢便梁扣轨方案等。 【问题】 1、写出图中 A、B、C。 答：A 为锚桩和拉筋, B 为高低纵横梁,C 为铁路限界。 2.根据事件一：补充 M、N、P。 答：M 为内模板，N 为绑钢筋，P 为外模板。 3.根据事件二：营业线接长涵洞安全专项方案不全，请补充。 答：【P339】营业线安全防护方案、大型机械施工专项方案、防洪防汛专项方案、应急抢险专项方案、人身安全专项方案、满堂支架搭设与拆除专项方案、钢轨防冻防胀的专项方案。 4.营业线施工，铁路运输集团需要为施工单位提供哪些配合。 答：工务段：施工影响路基和轨道稳定;电务段：施工可能挖断通信、信号电缆;供电段：施工可能要求接触网断电;车务段、邻近车站：临时封锁线路。 (四) 【背景资料】 事件一：混凝土拌合站配备了搅拌系统、生活区、办公区、现场施工平面图、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、工程概况牌。 事件二：水泥 1、沙子 2.36、碎石 3.258、粉煤灰 0.218、减水剂 0.024、水 0.548。(题目已知：细骨料中沙的含水率是 6.5%，粗骨料中碎石的含水率是 0.4%，一方混凝土的水泥用量是 325kg，每盘两方混凝土) 事件三：隧道仰拱填充和仰拱混凝土同时施工，超挖部分用 C25 片石混凝土回填。 事件四：根据建设项目施工企业评价办法，信用评价办法是基础分中减去基础日常检查考核分和不良行为扣分，加上标准优化激励管理考核扣分，在本工程第一年第三季度考核过程中，扣分明细如下所示。 检查发现电焊工无证上岗 1 人 扣 2 分 桥涵模板连接固定不符合要求 扣 2 分 检验批 1 次不合格 扣 3 分 隧道衬砌背后存在无遮挡脱空 1 处 扣 3 分 隧道衬砌厚度不足 扣 6 分 擅自改变施工方法 扣 6 分 事件五：接触网弹性吊索安装前，项目经理部对施工队进行了技术交底，要求弹性吊索安装应按自下锚侧向中心结的顺序进行安装，一个锚段只能有两个工作面，弹性吊索紧固张力时，弹性吊索张力紧线器位于中心锚结侧，以确保…… 事件六:项目经理部编制了信号工程施工方案，具体施工工序为：电缆线路复测→光电缆敷设→A→室外箱盒安装配线→B→室内设备安装配线→室内外设备自检、单体调试→C→室内外联锁试验→竣工验收。 【问题】 1、针对事件一，完善拌合站平面布置和厂区内牌图设置规划方案中缺少的内容。 答：(1)【铁路混凝土拌合站机械配置技规 P26】拌合厂区设置还缺骨料存放区、试验检测区、保障系统，并分区进行机械设备配置。 (2) 【P381】五牌一图缺:安全生产牌、文明施工牌。 2、针对事件二，计算每盘混凝土需要多少水泥、沙子、碎石、粉煤灰、减水剂、和水，(单位为 kg，保留一位小数) 答：水泥：325*2=650kg 砂石：325*2*2.36/(1-6.5%)=1640.6kg 碎石：325*2*3.258/(1-0.4%)=2126.2kg 粉煤灰：3.25*2*0.218=141.7kg 减水剂：3.25*2*0.024=15.6kg 水：3.25*2*0.548-1640.6*6.5%-2126.2*0.4%=241.1kg 3、针对事件三中施工作业指导书内容的不妥之处，给出正确做法。 答：《高铁隧道技规》P99 (1)隧道仰拱填充和仰拱凝土同时开工不妥; 正确做法:仰拱填充应在仰拱混凝士终凝后开始。 (2)超挖部分用 C25 片石混凝土回填不妥; 正确做法:超挖部分应用同级混凝土回填。 4、针对事件四，计算第三季度信用评价中不良行为扣分值。 答：【P484-P492】 不良行为扣分值有： 检查发现电焊工无证上岗 1 人 扣 2 分， 检验批 1 次不合格 扣 3 分， 隧道衬砌厚度不足 扣 6 分 擅自改变施工方法 扣 6 分 扣分值为：2+3+6+6=17 分 5、针对事件五中技术交底内容不妥之处，给出正确做法。 答：【P178】(1)弹性吊索安装应按自下侧向中心链结的顺序进行安装不妥。 正确做法:弹性吊索安装应按自中心结向下侧的顺序进行安装。 (2)弹性吊索张力紧器位于中心结侧不妥。 正确做法:弹性吊索张力紧线器位于下锚侧。 6、针对事件六，写出 A、B、C 所代表的的工序名称。 答：【P261】A 为信号电缆接续、测试，B 为室外设备安装，C 为联锁系统室内模拟试验。 (五) 【背景资料】 某新建高速铁路第二标段站前工程正线长度 33km，计划总工期 34 个月，平面如图所示。 主要工程情况如下： 路基土石方工程 78 万立方米，图中 L1 路堑为黄土路堑，计划工期为 15 个月，雨季雨量较大。双线桥梁共 6 座，上部结构除 3#桥外，其余均为跨径 32m 整孔预制简支箱梁，3#桥跨越河流，主墩基础位于深水中，上部结构为(86+164+86)m 曲弦钢桁加劲连续梁，由预应力混凝土连续箱梁和梁上加劲刚桁组成。设计说明，3#桥可先施工连续箱梁，然后作为简支箱梁运梁通道，待简支箱梁架设完毕后，再进行加劲钢桁施工，具体施工组织方案由施工单位制定后上报审批。3#桥计划工期为 24 个月，其中预应力混凝土连续箱梁计划在开工后 18 个月完成。双线隧道 3 座，1#隧道和 2#隧道围岩为砂岩，围岩级别均为 III 级和 IV 级，无不良地质，3#隧道围岩主要为灰岩，围岩级别为 III、IV、V 级，存在不良地质，在该隧道中部设置一座斜井。根据隧道地质情况和施工单位的进度指标，1#隧道计划工期为 18 个月，2#隧道计划工期为 19 个月，3#隧道计划工期为 28 个月。本标段采用双块式无砟轨道。计划自工程开工 30 个月开始施工无砟轨道，工期 5 个月。项目经理部根据铁路工程施工组织设计规范，计划按有效施工时间 120 天配置道床板施工设备。 事件一，项目经理安排了施工方案，计划安排两个梁场，以 2#隧道为分界线，3#桥预应力连续箱梁可以先施工，3#梁的加劲珩梁可以在 4#梁完成后再开始。 事件二，现场检查时发现 3#桥的连续箱梁比预计工期晚 3 个月，其余工程工期均进展正常，项目经理部优化了施工方案。 事件三，3#隧道掌子面围岩灰岩，开挖时吹出凉风，开挖面岩石湿润，明显有水，可能存在什么类型的不良地质。 事件四，项目经理部对深埋硬岩隧道采取了以下沉降观测方案：有基础沉降和拱脚位移。 【问题】 1、请根据背景，给出 L1 路堑的施工要点。 答：【P29】黄土路堑的施工宜安排在旱季施工。施工前应做好堑顶截、排水和地面排水设施，应采取有效措施防止地表和地下水流入施工开挖区域软化地基、浸泡边坡。在降雨量较大的地区应及早做好边坡防护和冲刷防护。 2、根据事件一、说出本标段的控制性工程，并说明理由。 答：本标段的控制性工程为 3#桥的连续箱梁浇筑工期及 3#隧道的贯通工期。 理由:(1)3#桥为简支箱梁运梁通道，制约着 4#桥的架设是否能按期架设完成。 (2)3#隧道工期为 28 个月，围岩级别为 III、IV、V 级，存在不良地质，有可能会延误工期，而本工程第 30 个月开始无砟轨道施工，因此 3#隧道也为本标段控制性工程。 3、如何优化施工方案，确保工期按时完成。 答：可在 3#桥位置作为两个梁场的施工任务分界线，2#梁场负责架设 4#桥，箱梁过隧道方案，可确保工期按时完成。 理由：(1)1#梁场承担着 1#桥、2#桥、4#桥的架设任务，2#梁场承担 4#桥及 5#桥，同时 3#桥的按期完成制约了 4#桥无法按期架设完成，而 2#梁场任务较小，可承担 4#桥的架设。 (2)2#隧道工期短，围岩好，可顺利完成，箱梁过隧道的方案科学、可行。 4、针对事件三，可能存在什么类型的不良地质? 答：为岩溶富水性地质。因为 3#隧道围岩为灰岩，开挖时吹出凉风，开挖面岩石湿润，明显有水。 5、针对事件四，请问有什么不妥。 答：应对隧道的拱顶下沉、净空变化、拱脚下沉、拱脚位移、断面变化同时进行观测。 6、轨道在开工 30 个月开始，计划工期 5 个月，根据设计规程，有效施工天数为 120 天，请问双块轨道板需要多少套设备? 答：需要 2 套设备，从大小里程对向施工。
2022年一级建造师 王玮 建筑点题映射PDF电子版
2021年一级建造师法律法规考试真题及答案解析（校验完整版）
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)。 1.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。 A.全国人民代表大会 B.全国人民代表大会常务委员会 C.国务院 D.国务院相关部门 【答案】B 【考点】1Z301012法的形式和效力层级 【解析】根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。 2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是( )。 A.项目经理部不具有独立法人资格 B.项目经理部是施工企业的下属子公司 C.项目经理部是常设机构 D.项目经理部能够独立承担民事责任 【答案】A 【考点】1Z301023企业法人与项目经理部的法律关系 【解析】项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A选项正确。BC选项错。 由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。D选项错。 3.民事诉讼的三大诉讼阶段是( )。 A.一审程序、二审程序和抗诉程序 B.一审程序、再审程序和审判监督程序 C.一审程序、审判监督程序和抗诉程序 D.一审程序、二审程序和执行程序 【答案】D 【考点】1Z308012民事纠纷的法律解决途径 【解析】民事诉讼主要分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段，但并非每个案件都要经过这三个阶段。 4.从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于( )。 A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.地方政府规章 【答案】B 【考点】1Z301012法的形式和效力层级 5.关于货运合同法律特征的说法，正确的是( )。 A.货运合同是单务、有偿合同 B.货运合同的标的是货物 C.货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件 D.货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人 【答案】D 【考点】1Z304036运输合同的法律规定 【解析】货运合同是双务、有偿合同，A选项错。 货运合同的标的是运输行为，B选项错。 货运合同是诺成合同。货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承诺，合同即告成立。C选项错。 货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收货人的情况下，收货人虽不是订立合同的当事人，但却是合同的利害关系人。D选项正确。 6.关于计算机软件著作权的说法，正确的是( )。 A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者 C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有 D.法人的软件著作权，保护期为30年 【答案】B 【考点】1Z301062建设工程知识产权常见的种类 【解析】自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50 年，截止于自然人死亡后第50年的12月31 日，故A错;接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。故C错;法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50 年，截止于软件首次发表后第50 年的12月31日，故D错。 7.关于建设用使用权流转说法，正确的是( )。 A.建设用地使用权的流转方式包括转让和互换，不包括出资、赠与、或者抵押 B.建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同 C.当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限 D.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分 【答案】B 【考点】1Z301042士地所有权、建设用地使用权和地役权 【解析】建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外，A选项错。 建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定： (1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。B选项正确。C选项错。 (2)应当向登记机构申请变更登记。 (3)附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。D选项错。 8.关于投标的说法，正确的是( )。 A.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效 B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段的投标 C.存在控股关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标建筑 D.投标人发生合并、分立的，其投标无效 【答案】A 【考点】1Z303013投标人、投标文件的法定要求和投标保证金 【解析】A选项，投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 BC选项，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 D选项，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。 9.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任的主体是( )。 A.发包人 B.承包人 C.监理单位 D.实际施工人 【答案】B 【考点】1Z307044竣工结算、质量争议的规定 【解析】建设工程未经竣工验收，发包人撞自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 10.根据《民法典》，下列财产可以抵押的是( )。 A.学校的教学楼 B.生产设备 C.依法被查封的建筑物 D.土地所有权 【答案】B 【考点】1Z301073抵押权、质权、留置权、定金的规定 【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押： (1)建筑物和其他土地附着物; (2)建设用地使用权; (3)海域使用权; (4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器; (6)交通运输工具; (7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 11.关于租赁合同的说法，正确的是( )。 A.租赁合同的最长租赁期限，法律没有限制 B.当事人未依照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力 C.租赁合同应当采用书面形式 D.定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为原租赁合同的期限 【答案】B 【考点】1Z304034租赁合同的法律规定 【解析】A选项，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。 B选项，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。 C选项，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。 D选项，定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。 12.根据《注册建造师管理规定》，一级建造师申请初始注册应当具备的条件是( )。 A.聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故 B.未受过刑事处罚 C.年龄不超过65周岁 D.承诺参加继续教育 【答案】C 【考点】1Z302032建造师专试、注册相继续教育的规定 【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：(1)经考核认定或考试合格取得资格证书;(2)受聘于一个相关单位;(3)达到继续教育要求;(4)没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。 《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。 13.关于对招标文件异议的说法，正确的是( )。 A.招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动 B.应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复 D.应当直接向有关行政监督部门投诉 【答案】A 【考点】1Z303012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 【解析】潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人编制招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改招标文件后重新招标。 14.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是( )。 A.安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任 B.安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期 C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始 D.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过1个月 【答案】C 【考点】1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益 【解析】安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期(选项B误)。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月(选项错误)，若超过3个月，应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任。(选项A错误) 15.关于建设工程分包的说法，正确的是( )。 A.专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位 B.总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位 C.总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人 D.总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位 【答案】A 【考点】1Z303023建设工程分包的规定 【解析】建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。B选项错。 严禁个人承揽分包工程业务。C选项错。 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D选项错。 16.根据《关于做好“工程建设领域专业技术人员职业资格挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一至的人员，应当认定为“挂证“的是( )。 A.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员 B.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退的人员 C.某大学所属监理单位聘用的该校在职教师，社会保险由该大学缴纳的 D.因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的 【答案】A 【考察考点】1Z302034建造师的基本权利和义务 【解析】住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设域专业技术人员职业资格”挂证“等违法违规行为专项整治工作的补充通知》规定，对实际工作位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证“行为： (1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的; (2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的; (3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的 (4)属于军队自主择业人员的; (5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的的其他情形。 (6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。 17.关于工程建设企业标准的说法，正确的是( )。 A.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开 B.企业标准的技术要求应当高于推荐性标准的相关技术要求 C.企业可以制定企业标准限制行业竞争 D.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度 【答案】D 【解析】国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。A选项错。 国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。D选项正确。 18.根据《建设工程质量管理条例》，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拔付工程款、进行竣工验收，应当经( )签字。 A.建设单位技术负责人 B.施工企业法定代表人 C.总监理工程师 D.专业监理工程师 【答案】C 【考点】1Z307033工程监理单位相关的质量责任和义务 【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 19.关于商标的说法，正确的是( )。 A.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权 B.商标专用权的保护对象包括未经核准注册的商标 C.注册商标的有效期自提出申请之日起计算 D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 【答案】D 【考点】1Z301062建设工程知识产权的常见种类 【解析】C选项A错误，商标专用权的内容只包括财产权。商标设计者的人身权受《著作权法》保护。选项B错误，商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标，未经核准注册的商标不受商标法保护。 选项C错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 选项D正确，商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。使用权是商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利，权利人也有权将商标使用权转让给他人或通过合同许可他人使用其注册商标。禁止权是商标注册人禁止他人未经其许可而使用注册商标的权利。 20.下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是( )。 A.施工企业 B.建设单位 C.建筑材料供应单位 D.建筑构配件供应单位 【答案】B 【考点】1Z307033工程监理单位相关的质量责任和义务 【解析】工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。 21.下列法律责任中，属于刑罚主刑的是( )。 A.拘留 B.剥夺政治权利 C.拘役 D.驱逐出境 【答案】C 【考点】1Z301104建设工程刑事责任的种类及承担方式 【解析】2017年11月经修改后公布的《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑的种类如下：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。选项A拘留属于行政处罚。 22.根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对(审查)并提出审查意见的时限的说法，正确的是( )。 A.工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 B.工程竣工结算报告金额500万元~2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 C.工程竣工结算报告金额2000万元~5000万元时，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算之日起30天 D.工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 【答案】A 【考点】1Z307044竣工结算、质量争议的规定 【解析】《建设工程价款结算暂行办法》规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见： (1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 (2)500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天(3)2000万元~5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 23.关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是( )。 A.建筑市场各方主体的基本信息永久公开 B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月 C.招标投标违法行为记录公告期限为1年 D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限 【答案】D 【考点】1Z303033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制 【解析】A选项，基本信息长期公开。 B选项，优良信用信息公开期限一般为3年。 C选项，违法行为记录公告期限为6个月。 D选项，不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。 24.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是( )。 A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 B.设计单位资质等级证明 C.拆除设计方案 D.拆除工程施工合同 【答案】A 【考点】1Z306051建设单位相关的安全责任 【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案： (1)施工单位资质等级证明 (2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 (3)拆除施工组织方案 (4)堆放、清除废弃物的措施。 25.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已经颁发的安全生产许可证予以( )。 A.暂扣 B.撤销 C.吊销 D.变更 【答案】C 【考点】1Z306013违法行为应承担的法律责任 【解析】建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的，吊销安全生产许可证。 26.关于建设工程债的说法，说法正确的是( )。 A.设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位 B.在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业 C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人 D.在施工合同中，对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人 【答案】A 【考点】1Z301051债的基本法律关系 【解析】选项B错误，在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人可以是施工企业也可以是建设单位。选项C错误，在施工合同中对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人。 选项D错误，在施工合同中，对于支付工程价款，施工单位是债权人，建设单位是债务人。 27.关于民事纠纷和解的说法，正确的是( )。 A.和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式 B.已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力 C.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 D.已经进入诉讼程序的，和解的结果是撤回起诉 【答案】C 【考点】1Z308012民事纠纷的法律解决途径 选项A错误，和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步井达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。 选项B错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。选项C正确，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。 选项D错误，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。 28.下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是( )。 A.未在规定期限内办理资质变更手续的 B.个人借用其他施工企业资质投标的 C.将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的 D.转让安全生产许可证的 【答案】A 【考点】1Z303032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准 【解析】A选项，属于资质不良。 BC选项，属于承揽业务不良。 D选项，属于工程安全不良。 29.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是( )。 A.定金合同自订立之日起生效 B.当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款 C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金 D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力 【答案】D 【考点】1Z301073抵押板、质权、留置权、定金的规定 【解析】定定金合同从实际交付定金之日起生效。A选项错。 当事人既约定违约金，又约定定金的，对方可以选择适用违约金或者定金条款。B选项错。 实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。C选项错。 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。D选项正确。 30.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是( )。 A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的 B.劳动者严重违反用人单位规章制度的 C.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的 D.劳动者被依法追究刑事责任的 【答案】C 【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同： (1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; (2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; (3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的; (4)女职工在孕期、产期、哺乳期的; (5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的; (6)法律、行政法规规定的其他情形。 31.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是( )。 A.建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金 B.农民工工资保证金已经被取消 C.未按规定返还保证金，无需承担违约责任 D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金 【答案】D 【考点】1Z307052质量责任的损失赔偿 【解析】AB选项，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。严禁新设保证金。 C选项，未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。 D选项，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。 32.关于合同分类的说法，正确的是( )。 A.建设工程合同属于非典型合同 B.施工企业与商业银行的借款合同属于单务合同 C.建筑材料的买卖合同属于实践合同 D.建筑机械设备的租赁合同属于诺成合同 【答案】D 【考点】1Z304011合同的法律特征和订立原则 【解析】A选项，有名合同(又称典型合同)。对于有名合同，应当直接适用《民法典》的相关规定，如建设工程合同直接适用《民法典》中”建设工程合同”的规定。 B选项，双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。 CD选项，诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。 33.根据《建设工程质量管理条例》下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是( )。 A.供冷系统质量保修期为1年 B.屋面防水工程质量保修期为3年 C.给排水管道工程质量保修期为3年 D.装修工程质量保修期为1年 【答案】C 【考点】1Z307051质量保修书和最低保修期限的规定 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年，B错。 (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期，A错。 (4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。D错。C正确。 (5)其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 34.关于委托合同终止的说法，正确的是( )。 A.委托人可以随时解除合同，但受托人解除合同应当经委托人同意 B.有偿委托合同的一方当事人行使随时解除权造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，赔偿对方损失的范围为直接损失 C.因委托人被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人的利益的，在委托人的清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务 D.委托人丧失民事行为能力的，委托合同一律终止 【答案】C 【考点】1Z304038委托合同的法律规定 【解析】A选项，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。 B选项，因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益。 C选项，因委托人死亡或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、遗产管理人或者清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。 D选项，委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的，委托合同终止;但是，当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。 35.关于城市维护建设税的说法正确的是( )。 A.城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳 B.缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人 C.城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据 D.城市维护建设税实行单一税率 【答案】A 【考点】1Z301094其他相关税收的规定 【解析】城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳。A选项正确。 在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城市维护建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。B选项错。城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。C选项错。 城市维护建设税税率如下： (1)纳税人所在地在市区的，税率为7%; (2)纳税人所在地在县城、镇的，税率为59%; (3)纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。D选项错。 36.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南》，作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障的是( )。 A.施工企业 B.监理单位 C.建设单位 D.项目管理单位 【答案】C 【考点】1Z306032施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定 【解析】住房和城乡建设部办公厅《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》(建办质函(2020)489号)规定，建设单位是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项。 37.关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是( )。 A.古人类化石属于受国家保护的文物 B.石刻、壁画受国家保护 C.具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护 D.反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护 【答案】C 【考点】1Z305031受法律保护的文物范围 【解析】在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护： (1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画; (2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑; (3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品; (4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等; (5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。 具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。 38.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院应当予以支持的是( )。 A.支付存款本金及利息请求权 B.向不特定对象发行的企业债券本息请求权 C.已转让债券的本息请求权 D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 【答案】C 【考点】1Z308024民事诉讼时效的规定 【解析】当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持： (1)支付存款本金及利息请求权： (2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权; (3)基于投资关系产生的缴付出资请求权; (4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。 39.代理人知道或者应当知道代理事项违法，仍然实施代理行为，关于违法代理责任承担的说法，正确的是( )。 A.仅由被代理人承担责任 B.仅由代理人承担责任 C.由被代理人和代理人按过错承担按份责任 D.由被代理人和代理人承担连带责任 【答案】D 【考点】1Z301033代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 【解析】代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。 40.某施工企业施工过程中发生生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失320万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为( )。 A.特别重大事故 B.—般事故 C.重大事故 D.较大事故 【答案】B 【考点】1Z306041生产安全事故的等级划分标准 【解析】根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： (一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故; (二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; (三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故; (四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 41.某建筑物倒塌造成他人损害，由建设单位与施工企业承担连带责任。该种债的产生依据是( )。 A.合同 B.无因管理 C.不当得利 D.侵权 【答案】D 【解析】《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。 42.根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑行业工伤保险的说法，正确的是( )。 A.建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险 B.建筑施工企业应当以职工基本工资为基数缴纳工伤保险费 C.建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标 D.建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费 【答案】D 【解析】建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险，A选项错。 按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。B选项错。 建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。C选项错，D选项正确。 43.关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是( )。 A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利 B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告 D.发包人应当对实际施工人承担全部责任 【答案】B 【解析】施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。 44.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是( )。 A.首席仲裁员可以由双方当事人共同选定 B.仲裁庭应当由3名仲裁员组成 C.仲裁庭的组成情况不向当事人公开 D.仲裁庭一经组成，成员不得更换 【答案】A 【解析】仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。 根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托伸裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。 45.根据《文物保护法》，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城的单位是( )。 A.国务院 B.国务院文物行政主管部门 C.国务院住房城乡建设行政主管部门 D.该市所在地省级人民政府 【答案】A 【考点】1Z305032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定 【解析】《文物保护法》规定，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城。 46.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指( )。 A.21：00至次日6：00 B.22：00至次日6：00 C.22：00至次日8：00 D.21：00至次日8：00 【答案】B 【考点】1Z305011施工现场环境噪声污染防治的规定 【解析】”昼间”是指06：00至22：00之间的时段; “夜间“是指22：00至次日06：00之间的时段。 47.关于行政复议申请的说法，正确的是( )。 A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请 B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申请行政复议 C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议 D.申请人可以口头提出行政复议申请 【答案】D 【考点】1Z308053行政复议的申请、受理和决定的有关规定 【解析】选项A错误，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。 选项B错误，对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。 选项C错误，申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。 选项D正确，依法申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人。作出具体行政行为的行政机关是被申请人。申请人可以委托代理人代为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。 48.关于施工现场固体废物污染环境防治的说法，正确的是( )。 A.特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物 B.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输 C.转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级人民政府生态环境主管部门提出申请 D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件 【答案】D 【考点】1Z305014施工现场固体废物污染环境防治的规定 【解析】A选项，禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 B选项，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 C选项，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。 D选项，处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 49.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是( )。 A.技术档案文件 B.施工图设计文件 C.质量过程控制文件 D.施工管理资料文件 【答案】B 【考点】1Z307031建设单位相关的质量责任和义务 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 50.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是( )。 A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工 B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止 C.可以延期，但只能延期一次 D.延期以两次为限，每次不超过2个月 【答案】B 【考点】1Z302013延期开工、核验和重新办理批准的规定 【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。 51.生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款( )。 A.有效 B.可撤销可变更 C.效力待定 D.无效 【答案】D 【考点】1Z306044违法行为应承担的法律责任 【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效。 52.甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工关系的说法，正确的是( )。 A.王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙 C.甲可以根据企业实际将王某再派遣到其他用人单位 D.在派遣期间，王某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬 【答案】B 【考点】1Z304023合法用工方式与违法用工模式的规定 【解析】被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳动派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定调查核实工作。A选项错。用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位。B选项正确。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。C选项错。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。D选项错。 53.关于施工合同解除的说法，正确的是( )。 A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同 B.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同 C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同 D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同 【答案】C 【考点】1Z304017合同的履行、变更、转让、撤销和终止 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： (1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的; (4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 54.根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编号和对外通报的单位( )。 A.省级人民政府标准化行政主管部门 B.国务院住房城乡建设行政主管部门 C.国家标准化管理委员会 D.国务院标准化行政主管部门 【答案】D 【考点】1Z307011工程建设标准的分类 【解析】《标准化法》规定，国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。 55.建筑施工企业的安全生产许可证由( )省级人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发。 A.施工行为地 B.企业注册地 C.建设工程合同履行地 D.建设工程合同签订地 【答案】B 【考点】1Z306012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进步明确，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。 56.关于人民调解的说法，正确的是( )。 A.人民调解的组织形式是社区调解中心 B.人民调解达成协议的，可以不制作书面调解协议 C.人民调解达成调解协议后，如双方当事人认为必要，可以自调解协议生效之日起30日内向当事人一方住所地基层人民法院申请司法确认调解协议 D.人民调解达成调解协议后，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行 【答案】B 【考点】1Z308040调解、和解制度与争议评审 【解析】选项A错误，人民调解的组织形式是人民调解委员会。 选项B正确，经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书当事人认为无需制作调解协议的，可以采取口头协议的方式。 选项C错误，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。 选项D错误，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行;不符合法律规定的，裁定驳回申请，当事人可以通过调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院起诉。 57.建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是( )。 A.分包工程质量责任仅由分包单位承担 B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任 C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担 D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担 【答案】B 【考点】1Z307021对施工质量负责和总分包单位的质量责任 【解析】总分包连带质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿;进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。 58.3月1日甲施工企业向乙钢材供应商发出钢材采购单，承诺期限为3月5日前承诺，3月1日，乙收到甲的采购单。3月2日，乙收到甲取消本次采购的函。3月2日，乙发函至甲，表示同意履行3月1日的采购单，关于甲、乙双方合同订立的说法，正确的是( )。 A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.甲乙之间买卖合同成立 C.乙3月4日的行为属于新要约 D.甲的要约已经撤销 【答案】B 【考点】1Z304012合同的要约与承诺 【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销： (1)要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销; (2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。 59.关于工程总承包责任承担的说法，正确的是( )。 A.分包单位应当向建设单位承担全部责任 B.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任 C.工程总承包单位可以与分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位 D.分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的，可以免除工程总承包单位的安全责任 【答案】B 【考点】1Z303021建设工程总承包的规定 【解析】建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。A选项错。 工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任。B选项正确。 工程保修书由建设单位与工程总承包单位签署，保修期内工程总承包单位应当根据法律法规规定以及合同约定承担保修责任，工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任。C选项错。 分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任。D选项错。 60.关于招标项目标底的说法，正确的是( )。 A.一个招标项目可以有多个标底 B.招标人可以自行决定是否编制标底 C.接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询 D.标底是最低投标限价 【答案】B 【考点】12303012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规志 【解析】一个招标项目只能有一个标底。A选项错。 招标人可以自行决定是否编制标底。B选项正确。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。C选项错。 招标人不得规定最低投标限价。D选项错，标底不等于最低投标限价。 61.下列保险中，属于强制性保险的是( )。 A.工伤保险 B.意伤害保险 C.建筑工程一切险 D.勘察设计责任险 【答案】A 【考点】12306034工伤保险和意外伤害保险的规定 【解析】工伤保险是强制性保险。意外伤害保险则属于法定的鼓励性保险。 62.根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是( )。 A.非正常损失的购进货物 B.用于集体福利的购进货物 C.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 D.用于个人消费的购进不动产 【答案】C 【解析】《增值税暫行条例》规定，下列进项税额准予从销项税额中抵扣：(1) 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(2)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(3)购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。(4)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 63.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是( )。 A.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖 B.仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算 C.仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构 D.申请仲裁裁决强制执行的期间为一年 【答案】B 【考点】12308034仲裁裁决的执行 【解析】根据最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖，A选项错。仲裁裁决书未规定履行期间的，从仲裁裁决书生效之日起计算。B选项正确。 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。C选项错。 申请执行的期间为二年。D选项错。 64.关于联合体投标的说法，正确的是( )。 A.其中至少有一方应当具备承担招标项目的相应能力 B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担按份责任 D.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 【答案】D 【考点】12303015联合体投标的规定 【解析】 《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标(选项D正确)。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力(选项A错误);国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级(选项B错误)。 选项C错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 65.关于地役权的说法，正确的是( )。 A.设立地役权的目的是利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益 B.地役权按照行政主管部门的决定设立 C.地役权自登记时设立 D.地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上 【答案】A 【考点】12301042土地所有权、建设用地使用权和地役权 【解析】 地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，A选项正确。 地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。B选项错。 地役权自地役权合同生效时设立。C选项错。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D选项错。 66.关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是( )。 A.当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前提交书面申请 B.当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令请人提供相应的担保 C.对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提交，控制书证的当事人可以拒绝提交。 D.当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出 【答案】B 【考点】1Z308023民事诉讼证据的种类、保全和应用 【解析】 当事人应当在合理期限内完成举证，因客观原因不能自行收集的证据，可申请人民法院调查收集，并应当在举证期限届满前提交书面申请。A选项错。当事人或者利害关系人申请采取查封、扣押等限 制保全标的物使用、流通等保全措施，或者保全可能对证据持有人造成损失的，人民法院应当责令申请人提供相应的担保。B选项正确。 当事人或者利害关系人申请采取查封、扣押等限制保全标的物使用、流通等保全措施，或者保全可能对证据持有人造成损失的，人民法院应当责令申请人提供相应的担保。B选项正确。有下列情形，控制书证的当事人应当提交书证: 控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证;为对方当事人的利益制作的书证;对方当事人依照法律规定有权查阅、获取的书证;账簿、记账原始凭证;人民法院认为应当提交书证的其他情形。C选项错。当事人或者利害关系人可以依法申请证据保全并应当在举证期限届满前向人民法院提出。D选项错 67.根据《建筑工程施工许可管理办法》， 关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确的是( )。 A.只能责令停止施工，限期改正 B.可以对在建工程采取查封措施 C.可以同时对建设单位和施工企业处以罚款 D.应当依法追究刑事责任 【答案】C 【解析】 《建筑工程施工许可管理功法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。 68.根据《节约能源法》， 关于国家实行有利于节能和环境保护的产业政策的说法，正确的是( )。 A.国家应当合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构 B.国家推动企业降低总能耗 C.国家平衡落后的生产能力，调整能源利用效率 D.国家禁止发展高能耗、高污染行业，鼓励、支持发展节能环保型产业 【答案】A 【考点】 1Z305021 施工合理使用与节约能源的规定 【解析】 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业，选项D错误。 国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当加强节能工作，合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推动企业降低单位产值能耗和单位产品能耗(选项B错误) ， 淘汰落后的生产能力(选项C错误) ， 改进能源的开发、加工、转换、输送、储存和供应，提高能源利用效率。国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源。 69.下列损失中，属于建筑工程一切险除外责任的是( )。 A.火灾和爆炸造成的损失 B.冰雹、地面下陷下沉造成的损失 C.非外力引起的机械或者电器装置的本身损失 D.地震、海啸、龙卷风造成的损失 【答案】C 【考点】 1Z301082建设 工程保险的主要种类和投保权益 70.某施工企业规定项目经理有权订立300万元以下的采购合同，该施工企业项目经理与不了解该规定的混凝土供应商订立了500万元的混凝土采购合同的货款由( )。 A.施工企业承担 B.项目经理承担 C项目经理部承担 D.混凝土供应商承担 【答案】A 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项、错选，本题不得分;少选、所选的每个选择得0.5分)。 71.债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是( )。 A.建设用地使用权 B.支票 C.债券 D.可以转让的专利权中的财产权 E.现有的以及将有的应收账款 【答案】BCDE 【考点】12301073抵押权、质权、留置权、定金的规定 【解析】质押分为动产质押和权利质押。 可以质押的权利包括：(1)汇票、本票、支票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)现有的以及将有的应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。 72.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质序列包括( )。 A.施工总承包资质 B.专业承包资质 C.工程总承包资质 D.专业分包资质 E.施工劳务资质 【答案】ABE 【考点】12302021企业资质的法定条件和等级 【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。 73.根据《个人所得税法》，下列个人所得中，应当缴纳个人所得税的有( )。 A.保险赔款 B.稿酬所得 C.国债和国家发行的金融债券利息 D.特许权使用费所得 E.财产转让所得 【答案】BDE 【考点】12301091企业和个人所得税的规定 【解析】 下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：(1)工资、薪金所得;(2)劳务报酬所得;(3)稿酬所得;(4)特许权使用费所得;(5)经营所得;(6)利息、股息、红利所得;(7)财产租赁所得;(8)财产转让所得;(9)偶然所得。 74.根据《标准施工招标文件》“通用合同条款”，关于争议评审机制的说法，正确的有( )。 A.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的28天内或争议发生后，协商成立争议评审组 B.合同双方的争议，应当首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，由评审委员会将副本转交被申请人 C.被申请人在收到评审申请报告副本后的14天内，向争议评审组提交答辩报告，并附证明材料 D.发包人和承包人接受评审意见的，由争议评审组根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行 E.除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由 【答案】AE 【考点】12308043争议评审机制的规定 【解析】 选项A正确，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。 选项B错误，合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 选项C错误，被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交答辩报告，并附证明材料。 选项D错误，发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。选项正确，除专用合同条款另有约定外，在调查会结束 14天，议评审应在不何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。 75.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列建筑起重机械不得出租、使用的有( )。 A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械 B.属国家明令限制使用的建筑起重机械 C.没有完整安全技术档案的建筑起重机械 D.超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械 E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械 【答案】ACE 【考点】1Z306054机械设备等单位相关的安全责任 【解析】 有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用： (1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 (3)经检验达不到安全技术标准规定的(4)没有完整安全技术档案的(5)没有齐全有效的安全保护装置的。 76.建设工程价款优先受偿权行使中，可以优先受偿的工程价款包括( )。 A.承包人工作人员的报酬 B.承包人实际支付的建筑构配件价款 C.发包人欠付工程价款的利息 D.承包人因发包人违约产生的损失 E.承包人垫资的融资成本 【答案】AB 【考点】1Z304014建设工程工期和价款的规定 【解析】承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定，承包人就通期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。故选AB，CDE不选。 77.公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的有( )。 A.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的 B.认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的 C.对行政机关的行政指导行为不服的 D.申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的 E.对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服的 【答案】ABD 【考点】1Z308052行政复议范围和行政诉讼受案范围 【解析】 《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼： (1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的; (2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的; (3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的 (4)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的; (5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的; (6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的; (7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的 (8)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的; (9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的 (10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的; (12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。 78.根据《民法典》，得利人没有法律根据取得不当利益，受损失的人不得请求得利人返还取得的利益的情形有( )。 A.得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的 B.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益尚存在的 C.为履行道德义务进行的给付 D.债务到期之前的清偿 E.明知无给付义务而进行的债务清偿 【答案】CDE 【考点】1Z301052建设工程债的发生根据 【解析】 《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。 79.关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有( )。 A.检测报告加盖检测机构公章即可生效 B.检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账 C.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构 D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由工程监理单位归档 E.检测机构可以推荐质量合格的建筑材料 【答案】BC 【考点】1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定 【解析】 A选项，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。 B选项，检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。 C选项，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。 D选项，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。 E选项，检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。 80.根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形有( )。 A.制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的 B.应急指挥机构及其职责发生调整的 C.重要应急资源发生重大变化的 D.安全生产面临的风险发生变化的 E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的 【答案】ABCE 【考点】1Z306042施工生产安全事故应急救援预案的规定 【解析】 《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案： (1)制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化 (2)应急指挥机构及其职责发生调整 (3)安全生产面临的风险发生重大变化; (4)重要应急资源发生重大变化 (5)在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题 (6)其他应当修订的情形。 81.当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有( )。 A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期 B.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期 C.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期 D.开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期 E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期 【答案】ACD 【考点】1Z304014建设工程工期和价款的规定 【解析】 A选项，开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。 B选项，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 C选项，开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。 D选项，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 E选项，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。 82.提供产品和服务的企业执行自行制定的企业标准，应当公开的内容有( )。 A.产品的功能指标 B.服务的功能指标 C.服务的性能指标 D.产品的性能指标 E.产品的经济指标 【答案】ABD 【考点】1Z307011工程建设标准的分类 【解析】企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。 83.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。 A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.有健全的财务管理档案 C.有完整的技术档案和施工管理资料 D.有监理单位出具的竣工验收报告 E.有施工企业签署的工程保修书 【答案】ACE 【考点】1Z307041竣工验收的主体和法定条件 【解析】 《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。 84.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，关于合同效力的说法，正确的有( )。 A.自合同成立时生效 B.自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记的，不影响合同效力 D.未办理物权登记的，合同效力待定 E.合同生效，并且当然发生物权效力 【答案】AC 【考点】1Z301043物权的设立、变更、转让、消灭和保护 【解析】当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。 85.关于民事诉讼案件受理的说法，正确的有( )。 A.人民法院对于符合起诉条件的，应当在14日内立案，并通知当事人 B.被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状 C.诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达 D.专属管辖案件，当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权 E.普通程序的审判组织应当采用合议制 【答案】BE 【考点】1Z308025民事诉讼的审判程序 【解析】《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第119条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。A选项错。 人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起15日内提出答辩状。B选项正确。 诉讼文书送达方式包括直接送达;留置送达;经受送达人同意，法院可以对除判决书、裁定书、调解书以外的诉讼文书采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达;委托送达、邮寄送达以及公告送达。C选项错。 D项错误，当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。 普通程序的审判组织应当采用合议制。E正确。 86.关于节水与水资源利用的说法，正确的有( )。 A.为提高用水效率，在施工中采用先进的节水施工工艺 B.在非传统水源利用中，施工中非传统水源和循环水的再利用60% C.为提高用水效率，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水 D.在非传统水源利用中，优先采用中水搅拌、中水养护 E.在非传统水源利用中，有条件的地区和工程应当收集雨水 【答案】ACDE 【考点】1Z305021施工合理使用与节约能源的规定 【解析】 选项AC正确，为提高用水效率：(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。 选项DE正确，非传统水源利用(1)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 87.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有( )。 A.“安管人员”应当自行申请安全生产考核 B.“安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书 C.安全生产考核证书的有效期无限制 D.安全生产考核应当向省级人民政府住房城乡建设主管部门申请 E.安全生产考核证书在全国范围内有效 【答案】DE 【考点】1Z306025施工单位安全生产教育培训的规定 【解析】 “安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。AB选项错。D选项正确。 安全生产考核合格证书有效期为3年，证书在全国范围内有效。C选项错。E选项正确。 88.在某施工合同履行中，施工企业未及时履行保修义务，建设单位使用不当，双方有同等责任。建筑物毁损的损失为100万元，关于责任承担的说法，正确的有( )。 A.应当由施工企业和建设单位各自承担相应责任 B.由施工企业负责维修，建设单位支付50万元 C.应当由施工企业承担全部责任 D.由施工企业负责维修，建设单位支付100万元 E.建设单位另行组织维修的，费用全部由施工企业承担 【答案】AB 【考点】1Z307052质量责任的损失赔偿 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。 如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。 89.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列需要办理施工许可证的建设工程有( )。 A.工程投资额为20万元的建筑工程 B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 C.建筑面积为500㎡的建筑工程 D.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 E.依法通过竞争性谈判确定供应商的建筑面积为1000㎡的政府采购工程建设项目 【答案】CE 【考点】12302011施工许可证和开1报告的适用范围 【解析】《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A选项可以不办理。C选项需要办理。 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。B选项不需要办理。 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。D选项不需要办理。 对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，应严格执行《建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等规定，对符合申请条件的，应当颁发施工许可证。E需要办理。 90.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有( )。 A.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格 B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.参加工伤保险，为施工现场人员办理意外伤害保险 E.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员 【答案】BCE 【考点】1Z306011申请领取安全生产许可证的条件 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件： (1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程; (2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入; (3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员; (4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格; (5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书; (6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格; (7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求; (9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装; (10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案; (11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备; (12)法律、法规规定的其他条件。 91.关于融资租赁合同当事人的权利义务的说法正确的有( )。 A.出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人可以直接变更与承租人有关的合同内容 B.承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人只能请求支付全部租金，不能解除合同 C.出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利 D.出卖人未按照约定交付标的物，经承租人或者出租人催告后在合理期限内仍未交付的，承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标的物 E.融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于当事人的原因解除的，出租人无权请求承租人给予补偿 【答案】CD 【考点】1Z304035合同的法律规定 【解析】选项A错误，出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。 选项B错误，承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付全部租金;也可以解除合同，收回租赁物。 选项E错误，当事人约定租赁期限届满租赁物归出租人所有，因租赁物毁损、灭失或者附合、混合于他物致使承租人不能返还的，出租人有权请求承租人给予合理补偿。 92.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有( )。 A.抽检 B.联合验收 C.旁站 D.巡视 E.平行检验 【答案】CDE 【考点】1Z307033工程监理单位相关的质量责任和义务 【解析】 《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 93.有效仲裁协议必须同时具备的内容有( )。 A.仲裁地点 B.请求仲裁的意思表示 C.仲裁事项 D.选定的仲裁委员会 E.仲裁庭组成 【答案】BCD 【考点】1Z308031仲裁协议的规定 【解析】仲裁协议应当具有下列内容：①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。 94.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的有( )。 A.该犯罪是单位犯罪 B.该犯罪的客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故 C.该犯罪的犯罪主体包括勘察单位 D.该犯罪的法定最高刑期为20年 E.该犯罪应当对直接责任人员并处罚金 【答案】ABE 【考点】1Z301104建设工程刑事责任的种类及承担方式 【解析】 选项C，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，不包括勘察单位。选项D，后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金，故最高犯罪的法定最高刑期为10年。 95.招标人与投标人串通投标的情形有( )。 A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息 C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 D.投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金 E.招标人分别组织投标人踏勘现场 【答案】ABC 【考点】1Z303014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定 【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人[A选项];(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息 [B选项];(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便[C选项];(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 96.根据《房产税暂行条例》，关于房产税的说法，正确的有( )。 A.房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收 B.房产税由产权所有人缴纳 C.房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳 D.个人所有非营业用的房产免纳房产税 E.房产税依照房产租金收入计算缴纳的，税率为1.2% 【答案】ABCD 【考点】1Z301094其他相关税收的规定 【解析】 A选项，房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。 B选项，房产税由产权所有人缴纳。 C选项，房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳。 D选项，下列房产免纳房产税：(1)国家机关、人民团体、军队自用的房产;(2)由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产;(3)宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产;(4)个人所有非营业用的房产;(5)经财政部批准免税的其他房产。 E选项，房产税的税率，依照房产余值计算缴纳的，税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的，税率为12%。 97.根据《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》，关于基坑工程施工安全要点的说法，正确的有( )。 A.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证 B.基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案、并组织专家论证 C.基坑周边施工材料、设施或者车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值 D.基坑周边应当按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道 E.基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙 【答案】ACDE 【考点】1Z306032施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定 【解析】A选项，基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质、超范围从事基坑工程施工。 B选项，基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计。 C选项，基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。 D选项，基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道。 E选项，基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙。 98.关于投标文件的说法，正确的有( )。 A.对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当签收保存，不得开启 B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人 C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 D.投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本 E.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应 【答案】BCE 【考点】1Z303013投标人、投标文件的法定要求和投标保证金 【解析】A选项，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。 B选项，《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。 C选项，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。 D选项，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。 E选项，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 99.下列终止劳动合同的情形中，属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有( )。 A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的 B.未依法为劳动者缴纳社会保险费，劳动者解除劳动合同的 C.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的 D.用人单位被依法宣告破产的 E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的 【答案】BDE 【考点】1Z304022劳动合同的履行、变更、解除和终止 100.除行政协议外，关于行政机关的行政行为特征的说法，正确的有( )。 A.行政行为是执行法律的行为 B.行政行为具有一定的裁量性 C.行政行为不具有强制性 D.行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意 E.特定行政相对人分享了特殊公共利益时，行政行为可以是有偿的 【答案】ABDE
2021年一级建造师机电实务考试真题及答案解析（校验完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。 A.垫层基础(材料) B.联合基础(埋置深度) C.减振基础 D.箱式基础(结构形式) 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P66-67，机械设备 【解析】本题考查使用功能不同的基础分类及应用。 (1) 减振基础 可以消减振动能量的基础。 (2) 绝热层基础 在基础底部设置隔热、保温层的基础，适用于有特殊保温要求的设备基础。 2.下列整定内容中,属于配电装置过电流保护整定的是( )。 A.合闸元件整定 B.温度元件整定 C.时间元件整定 D.方向元件整定 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P78，工业电气 增值2，【2018(9),1,单】 【解析】本题考查配电装置的主要整定内容。 (1)过电流保护整定：电流元件整定和时间元件整定。 (2)过负荷告警整定：过负荷电流元件整定和时间元件整定。 (3)三相一次重合闸整定：重合闸延时整定和重合闸同期角整定。 (4)零序过电流保护整定：电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。 (5)过电压保护整定：过电压范围整定和过电压保护时间整定。 3.热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。 A.流量孔板前侧 B.管道集气处 C.流量孔板后侧 D.管道最高点 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P96，管道工程 【解析】本题考查(四)热力管道安装要求1.架空敷设或地沟敷设 每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置，与其他管道共架敷设的热力管道，如果常年或季节性连续供气的可不设坡度，但应加设疏水装置。疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。 4.关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。 A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于75% B.框架节点采用焊接连接时,不得设置定位螺栓(宜设置安装定位螺栓) C.在地面拼装的框架,其焊缝需进行无损检测 D.在安装的框架上施加临时载荷时,应经验算 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P118-119，静置设备 【解析】本题考查金属结构安装工艺技术与要求。 (二)框架和管廊安装——分段(片)安装 (1)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工，已安装的结构应具有稳定性和空间刚度。管廊可在地面拼装成片，检查合格后成片吊装。 (2)铣平面应接触均匀，接触面积不应小于75%。 (3)框架的节点采用焊缝连接时，宜设置安装定位螺栓。每个节点定位螺栓数量不得少于2个。 (4)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时，无损检测和返修应在地面完成，合格后方可吊装。 (5)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时，应经验算。 5.下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。 A.汇流箱安装 B.逆变器安装 C.集热器安装 D.电气设备安装 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P130，发电 【解析】本题考查光伏发电设备的安装程序。 施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→调试→验收。 6.关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。 A.气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管(总管→干管→支管) B.气源管道末端和集液处应设置排污阀 C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接(螺纹) D.气源装置应根据现场情况整定气源压力值(设计文件) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P136，仪表 【解析】本题考查气源管道安装: (1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。 (2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表电气设备和线路。水平干管上的支管引出口应在干管的上方 (3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管及接至各仪表的管道。 (4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。 7.下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。 A.高压无气喷涂法 B.刷涂法 C.空气喷涂法 D.滚涂法 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P148，防腐蚀 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查高压无气喷涂优点。高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。 8.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。 A.应螺旋式缠绕捆扎(不得) B.多层一次捆扎固定(逐层捆扎) C.每块捆扎至少-道(不得少于两道) D.振动部位加强捆扎 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P158，绝热 【2018(9),1,单】 【解析】本题考查捆扎法施工要求。 捆扎方式 1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。 2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎。 3)双层或多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎，并应对各层表面进行找平和严缝处理。 4)不允许穿孔的硬质绝热制品，钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品，其孔缝应采用矿物棉填塞。 9.关于耐火砖砌筑施工的说法,正确的是( )。 A.砌砖时应使用铁锤找正(木槌或橡胶锤) B.反拱底应从中心向两侧对称砌筑 C.砌砖中断时应做成断面平齐的直槎(梯形的斜槎) D.拱的砌筑应从拱脚一侧依次砌向另一侧(两侧拱脚同时向中心) 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P165-166，炉窑砌筑 【2015,2,单】 【解析】本题考查耐火砖砌筑施工技术要求。 选项A,砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。 选项B,反拱底应从中心向两侧对称砌筑。 选项C,砌砖中断或返工拆砖时,应做成阶梯形的斜槎。 选项D,拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑 10.室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( ) A.水压试验 B.通水试验 C.灌水试验 D.通球试验 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P170，建筑管道 【解析】本题考查室内排水工程施工程序：施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。 11.塑料绝缘铠装多芯电缆的最小允许弯曲半径是电缆外径的( )。 A.10倍 B.12倍 C.15倍 D.20倍 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P183，建筑电气 【2018年教材新增知识点】 【解析】本题考查供电干线及室内配电线路施工技术要求。 (二)梯架、托盘和槽盒施工技术要求——电线最小允许曲半径 电缆最小允许弯曲半径表1H414022-2 注：D为电缆外径。 12.关于洁净层流罩安装调试的说法,错误的是( )。 A.应采用独立的防晃支架 B.利用生产设备作为支撑(不得利用) C.安装高度允许偏差1mm D.不小于1h的连续试运转 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P206，通风空调 【解析】本题考查洁净层流罩安装要求 (1)应采用独立的吊杆或支架，并应采取防止晃动的固定措施，且不得利用生产设备或壁板作为支撑。 (2)直接安装在吊顶上的层流罩，应采取减振措施，箱体四周与吊顶板之间应密封。 (3)洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰，高度允许偏差应为1mm。 (4)安装后，应进行不少于1h的连续试运转，且运行应正常。 13.关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。 A.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游(上游) C.风管型传感器应在风管保温前安装(保温层完成后) D.涡轮式流量传感器应垂直安装(水平安装) 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P212-213，智能化 增值2 【解析】本题考查主要输入设备安装要求。 (1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置，并远离有强磁场或剧烈振动的场所，而且便于调试和维护。 (2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。 (3)水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道压力试验、清洗、防腐和保温前进行。 (4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。 例如，镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω，铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω，并在现场控制器侧接地。 (5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有10倍管径长度的直管段，下游段应有4～5倍管径长度的直管段。 (6)涡轮式流量传感器应水平安装，流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。 (7)空气质量传感器的安装位置，应选择能正确反映空气质量状况的地方。 14.下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。 A.无控制电压 B.接地故障 C.电路过载 D.踏板下陷 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P225-226，电梯 增值2，【2018(11),1,单】【2018,2,单】 【解析】本题考查整机安装验收要求。 下列情况，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，且2)至8)情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1)无控制电压、电路接地的故障、过载。 2)控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。 3)附加制动器动作。 4)直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。 5)驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。 6)梯级、踏板下陷，或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。 7)无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。 8)扶手带入口保护装置动作。 15.下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。 A.冷水机组 B.排烟风机 C.空调机组 D.冷却塔 【参考答案】B 【考点来源】2021教材P238，消防 【2021(2),2,问(图)】 【解析】本题考查防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 16.下列机电工程项目采购类型中按采购内容划分的不包括( )。 A.工程采购 B.货物采购 C.询价采购 D.服务采购 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P246，采购 增值4 【解析】本题考查机电工程项目采购的类型 按采购内容可分为工程采购、货物采购与服务采购三种类型。 17.商务报价的策略中不包括( )。 A.不平衡报价 B.多方案报价 C.突出工期目标 D.无利润竞标 【参考答案】C 【考点来源】2021教材P260，招标投标 增值4 【解析】本题考查(1)可采用不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案法、投标前突然竞价法、无利润竞标法、先亏后盈法等方式进行报价。(2)根据投标单位的自身情况及此次招标投标的主、竞争对手的实际情况确定。 18.规避国际机电工程项目中的营运风险。采取的防范措施是( )。 A选择专业化的维保单位 B提高项目融资管理水平 C.选择有实力的施工单位 D.关键技术采用国内标准 【参考答案】A 【考点来源】2021教材P267，合同 【2021年教材修改知识点】 【解析】本题考查营运风险防范(主要指BOT、BOOT、ROT等涉及运营环节的项目)营运风险主要指在整个营运期间承包商能力影响项目投资效益的风险。防范措施运行维护委托专业化运行单位承包,降低运行故障及运行技术风险 19.机电工程的清单综合单价中不包括( )。 A.材料费 B.机械费 C.管理费 D.措施费 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P356，预结算 增值4 【解析】本题考查清单综合单价:单价中综合了分项工程:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的风险费用,但并未包括措施费、规费和税金,因此它是一种不完全综合单价 20.机电工程项目竣工预验的复验单位是( )。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 【参考答案】D 【考点来源】2021教材P430，竣工验收 【解析】本题考查进行竣工预验的复验。施工单位在自我检查整改的基础上,由项目经理提请上级单位进行复验,要解决复验中的遗留问题,为正式验收做好准备。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.下列风管中.不适用于酸碱环境空调系统的有( )。 A.酚醛复合风管 B.聚氨酯复合风管 C.镀锌钢板风管 D.硬聚氯乙烯风管 E.玻璃纤维复合风管 【参考答案】ABE 【考点来源】2021教材P9，材料 【2016,1,单】【2012,2,单】【2011,1,单】 【解析】本题考查非金属板材一般有酚醛复合板材、聚氨酯复合板材、玻璃纤维复合板材、无机玻璃钢板材、硬聚氯乙烯板材等。 1.酚醛复合板材适用制作低、中压空调系统及潮湿环境的风管但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用 2.聚氨酯复合板材适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。 3.玻璃纤维复合板材适用制作中压以下的空调系统风管,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用 4.硬聚氯乙烯板材适用制作洁净室含酸碱的排风系统风管 22.下列输送机中,具有挠性牵引件的有( )。 A.带式输送 B.刮板输送机 C.悬挂输送机 D.小车输送机 E.螺旋输送机 【参考答案】ABCD 【考点来源】2021教材P19，设备 【解析】本题考查具有挠性牵引件的输送设备类型:有带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机气力输送设备等 23.采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。 A.垂直角误差 B.大气垂直折光误差 C.仪器高误差 D.大气压力变化误差 E.视标高误差 【参考答案】ABCE 【考点来源】2021教材P33，测量 【2021年教材新增知识点】 【解析】本题考查三角高程测量,测量精度的影响因素:距离误差垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误差。 24.使用全地面起重机进行设备吊装，吊装荷载包括( ) A.吊钩重量 B设备重量 C吊索重量 D吊具重量 E吊臂重量 【参考答案】ABCD 【考点来源】2021教材P41，起重 【解析】吊装载荷是指设备、吊钩组件、吊索(用钩以上滑轮组间钢丝绳质量)、吊具及其他附件等的质量总和。 25.下列预防焊接变形的措施中，属于焊接工艺措施的有()。 A用热源集中的焊接方法 B焊前装配采用反变形法(装配) C应尽量减小焊接线能量 D焊前应对坡口两侧预热(应力) E多名焊工相同方向施焊 【参考答案】ACE 【考点来源】2021教材P62，焊接 【解析】采取合理的焊接工艺措施 (1)合理的焊接方法尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法。不宜用焊条电弧焊，特别不宜选用气焊。 (2)合理的焊接线能量尽量减小焊接线能量的输入能有效地减小变形。 (3)合理的焊接顺序和方向例如，储罐底板焊接顺序采用先焊中幅板、边绿板对接焊缝外30mm长;待焊接完壁板和边缘板角焊缝后，再焊接边绿板剩余对接焊缝最后焊接中幅板和边缘板的环焊缝。 26在施工中，不准使用的计量器具有( ) A.被认定为C类的计量器具 B无检定合格印的计量器具 C超过检定周期的计量器具 D经检定不合格的计量器具 E未做仲裁检定的计量器具 【参考答案】BCD 【考点来源】2021教材P445，计量 增值5 【解析】计量器具是工程施工中测量和判断质量是否符合规定的重要工具，直接影响工程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。 27.建设工程的供用电协议内容中应包括( )。 A.供电方式 B.用电容量 C违约责任 D.用电规划 E.供电时间 【参考答案】ABCE 【考点来源】2021教材P445，计量 增值3/5 【解析】本题考查供用电协议(合同)应当具备以下内容: (1)供电方式、供电质量和供电时间; (2)用电容量和用电地址、用电性质; (3)计量方式和电价、电费结算方式; (4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限 (5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。 28.根据《特种设备生产单位许可目录》,工业管道可分为( )。 A.长输管道 B.燃气管道 C.制冷管道 D.动力管道 E.热力管道 【参考答案】CD 【考点来源】2021教材P460/465，特种设备 【2011,1,多】【2015,2,问】【2015,1,问】【2019,2,问】【2019,1,单】 【解析】本题考查机电工程压力管道分类及品种 机电工程压力管道分类及品种表 29.工业安装分项工程质量验收记录表的签字人包括( )。 A.监理单位专业监理工程师 B.施工单位项目负责人 C.建设单位专业技术负责人 D.施工单位技术负责人 E.设计单位专业技术负责人 【参考答案】AC 【考点来源】2021教材P477，工业验收 增值5【2014,2,问】【2016,2,单】【2019,2,单】 【解析】本题考查分项工程质量验收记录:应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为"合格"或"不合格"。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。 30.下列检验项目中,属于主控项目的有( )。 A.管道压力试验 B.漏风量测试 C.给水配件接口 D.电梯试运行 E.设备附件技术性能 【参考答案】ABD 【考点来源】2021教材P482，建筑验收 增值5【2018(9),1,多】【2018(11),1,多】【2017,1,单】【2020,1,单】【2021(2),2,多】 【解析】本题考查主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等 如管道的压力试验、风管系统的漏风量测试、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。 因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1) 项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。 问题： 1.施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些，由谁负责向作业人员进行施工方案交底? 2.图1中的电动机为何种接线方式，电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改? 3.电动机试运转中还应检查哪些项目，如何改变电动机的转向? 4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理，只能露天保管的设备应采取哪些措施? 参考答案 1.(1)质量保证措施包括制定工序控制点,明确工序质量控制方法。(2分) (2)施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底(2分) 【考点来源】2021教材P291，施工组织设计 【考点来源】2021教材P295，施工组织设计 2.(1) 图1中的电动机为三角形接线方式。(2分) (2)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。(4分) 【考点来源】2021教材P83，工业电气 【2015,1,单】 3.(1)1)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;(1分) 2)振动(双振幅值)不应大于标准规定值:(1分) 3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空载电流。(1分) (2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。(2分) 【考点来源】2021教材P83，工业电气 【2015,1,多】【2019,1,问】 4. 到达现场的设备在检查验收合格后应及时办理入库手续。对所到设备，分别储存，进行标识。对保管在露天的设备应经常检查，采取防雨、防风措施。(5分) P308 【考点来源】2021教材P307，资源 (二) 【背景资料】 某工程公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括换热器、疏水泵、管道、电气及自动化安装等。 工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设备、材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。 疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转180测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提出异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。 为加强施工现场的安全管理,及时处置突发事件,工程公司升级了《生产安全事故应急救援预案》,并进行了应急预案的培训、演练。取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围(见图2-1),温度取源部件在管道上开孔焊接安装(见图2-2),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。图2-1压力取源部件安装范围示意图图2-2温度取源部件安装示意图 问题 1.本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置方案演练?应急预案演练效果应由哪个单位来评估? 2.图2-1的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理由。 3.联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。 4.为保证项目整体进度,应优先采购哪些设备? 参考答案 1.(1)工程公司应当每半年至少组织一次现场处置方案演练。(2分) (2)应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。(2分) 【考点来源】2021教材P368，安全 2.(1) 取压点范围适用蒸汽介质的管道。(2分) 【考点来源】2021教材P138，仪表 【2013,2,单】【2021(2),2,问】 (2)理由一:温度取源部件顺着物料流向安装不符合规范要求。(1分) 正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。(1分) 理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接不符合规范要求。(1分) 正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。(1分) 【2017,2,单】 增值5 【2015,2,单】【2016,1,多】【2019,1,单】 3.(1) 联轴器是采用了加热装配法(2分) (2)质量部门提出异议合理(1分) (3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。(2分) 【考点来源】2021教材P73，设备 【2018(9),1,单】 4. 设备主装置、需要先期施工的设备及关键线路上的设备应优先采购，所以应优先采购换热器、疏水泵。(5分) 【考点来源】2021教材P328，进度 (三) 【背景资料】 某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容设备、管道和通风空调安装等 商务楼办公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制:控制设备采购:在量、价方面控制材料采购控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题： (1)个别柔性短管长度为300mm接缝采用粘接; (2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定 (3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm 商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设単位提交报告,申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收案。安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。 表3多联机组空调系统施工进度计划 问题 1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 4. 验收时施工单位、监理单位，设计单位分别提供什么报告给建设单位?设计单位提供什么图纸?施工单位提供什么保证书? 参考答案 1.人工费成本的控制措施、工程设备成本控制措施、材料成本的控制措施、施工机械成本的控制措施(4分) 【考点来源】2021教材P352，成本 【2018(11),1,问】 2.(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。[2分] (2)制冷剂灌注前应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。 [4分] 【考点来源】2021教材P202，通风空调 3.(1)监理工程师要求项目部整改的要求合理。[2分] (2)理由一:柔性短管的长度宜为150-250mm。[1分] 理由二:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。[1分] 理由三:采性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60-80mm。[1分] 【2017,1,问】【2018(11),1,多】 4. 验收时施工单位应提交竣工报告，设计单位应提交工程质量检验报告，监理单位应提交工程质量评估报告;设计单位提供竣工图，施工单位提供工程质量保修书。[5分] 【考点来源】2021教材P429/430，竣工验收 【考点来源】2021教材P436，竣工验收 (四) 【案例背景】 A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。 B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。 B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施该方案被A公司否定。 A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批的水平度及垂直度进行现场检验共测量20点,测量数据如表4所示 A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求,要求整改。图4工艺管道节点安装示意图(单位m) 问题 1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理? 2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么? 3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施? 4.卫生器具安装(见表4)是否合格?说明理由。 5.说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。 参考答案 1.还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。(6分) 【考点来源】2021教材P268，合同 【2013,2,问】 2. 65+43+4.8*25+18万=246万元(2分) 索赔成立的前提条件是： 与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。(2分) 2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(2分) 3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。(2分) 【2021(1),2,问】【2021(2),2,单】 3.(1)埋地钢管道的试验压力应为0.4MPa。(2分) 1.5x0.2=0.3MPa 【考点来源】2021教材P101，工业管道 【2018(9),1,问】建筑阀门 【2019,1,问】通风管道 【2020,1,问】工业管道气压试验 【2020(12),2,问】工业管道 (2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。(2分) 【考点来源】2021教材P104，工业管道 4.(1)不合格。(2分) (2)一般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。(2分) 3.5/2=175% ;175%>150%。卫生器具水平度不合格。(2分) 【考点来源】2021教材P482，建筑验收 5.原因一:波纹管膨胀节安装在水流的流出端不符合规范要求。(1分) 正确做法:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端。(2分) 【考点来源】2021教材P199，通风空调 原因二:管道对口出的平直度偏差为3/200=15%不符合规范要求。(1分) 正确做法:管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%;应该为2mm。(2分) 【考点来源】2021教材P198，通风空调 (五) 【案例背景】 安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥式起重机(跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备系统组成。安装公司进场后,编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要,要求补充。《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材料、测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时专家提出“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。 在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释:在用的计量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等清除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正地脚螺栓孔灌浆前(如图5),监理工程师检查后,认为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改机组安装完成后,按规定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中润滑油油压保持O.3MPa,曲轴箱及机身内润滑油的温度不高于65℃,各部位无异常。 问题： 1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知? 2.桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织? 3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么问题?应如何整改? 4.图5的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录(表)? 5.压缩机组空负荷试运转是否合格?说明理由 参考答案 1.(1) 本工程需办理特种设备安装告知的项目有工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装(2分) (2) 在施工前办理安装告知。(2分) 2021年教材新增案例题——2021教材P299 2.(1) 桥式起重机安装方案论证时,还需要补充施工人员、施工方法、施工环境(3分) 【考点来源】2021教材P292，施工组织设计 2021年教材新增考点 (2)安装公司组织专家论证。(2分) 【考点来源】2021教材P290，施工组织设计 3.(1)温度计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪、经纬仪、水准仪、激光准直(铅直)仪。(可以多写一些自己觉得能用到的)(3分) 【考点来源】2021教材P449，计量 (2)问题一:钳工使用的计量器具无检定标识(1分) 整改:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。(1分) 问题二:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。(1分) 整改:检定合格证应随附在计量器具上。(1分) 【考点来源】2021教材P446，计量 4.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边。(1分)整改:15mm的平垫铁应放在中间。(1分) 问题二:斜垫铁露出设备底座60mm。(1分)整改:斜垫铁露出设备底座宜为10-50mm (1分)问 题三:地脚螺栓距离孔壁10mm(1分) 整改:地脚螺栓距离孔壁一般大于15mm。(超纲,出自《机械设备安装及验收通用规范》)(1分) (2)返工返修记录表(2分) 1)合格。(2分) 2)理由:运行中润滑油压不得小于0.1MPa,背景中是保持在0.3MPa,符合要求。(2分) (2)曲轴箱或机身内润滑油的温度不得高于70℃,背景中温度不高于65℃,符合要求。(2分) 【考点来源】2021教材P417，试运行